建筑工程项目委托居间合同11篇 建筑工程项目委托居间合同怎么写

时间:2022-12-15 19:16:42 合同大全

  下面是范文网小编收集的建筑工程项目委托居间合同11篇 建筑工程项目委托居间合同怎么写,供大家参考。

建筑工程项目委托居间合同11篇 建筑工程项目委托居间合同怎么写

建筑工程项目委托居间合同1

  甲方:

  住所:

  联系电话:

  乙方:

  住所:

  联系电话:

  按照平等互利、团结协作、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,就甲乙双方共同参与___________有限公司___________工程项目施工达成如下协议条款:

  一、项目工程

  1、本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对___________有限公司电___________工程(以下简称“本项工程”)项目施工具有约束力。

  2、本协议中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与建设方签订的《工程项目建设工程合同》所包括的全部内容。

  3、合作双方是_____的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。

  二、工程项目的安排及费用

  1、该工程项目位于___________区内,工程为厂房土建及钢结构,砼框架主体、钢结构屋顶结构。其中,钢结构工程须由___________有限公司负责施工,其余全部工程由乙方组织施工,并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、_____费用、税金以及甲方与建设方签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。

  2、甲乙双方可根据工程需要共同组成工程项目部,由乙方全权负责。项目部由乙方委派项目经理,同时组织满足工程施工所需的人员及设备,注入工程施工所需资金,工程质量以现场监理验收为基准,以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复,并使人员稳定。甲方可委派项目副经理及财务人员各一名,参加工程及财务管理工作。一切人员均应服从项目部的统一领导。

  3、在本项工程中,为保证工程款专款专用,工程顺利进行,由建设方拨付的所有款项,均应直接转至项目部指定账户:

  (2)银行账户名:

  (2)账号:

  4、乙方应以现金或支票形式向甲方支付本项工程投标一切有关费用,以上费用应在资审递交前和开标前支付,开标时由甲方递交建设方。工程中标后,乙方应支付工程履约保函和工程开工动员预付款保函和相关费用,并在本工程开标前双方议定的日期内将款项划到甲方银行账户上。乙方在本项工程施工中所需开工启动运营资金由乙方自行解决。

  5、甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用全部由项目部直接发放。

  6、乙方向甲方支付工程有效标价_______%的管理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)。管理费用支付方式:甲方要求收到建设方支付的每笔款项(包括工程预付款和计量款)后,按付款比例将应交管理费扣存。工程竣工后将应上缴甲方的管理费一次付清或按进度比例扣存的管理费按比例付给甲方指定账户。乙方所管理使用的资金为工程总款的_______%。

  三、甲方职责

  1、甲方负责以乙方名义与建设方签订《工程项目建设工程合同》,协调与建设方、监理方的工作关系及工程量变更增减等事宜。

  2、甲方应负责工程项目招投标前期的一切工作,乙方为甲方提供所必须的资质文件。

  3、甲方必须保证所承揽的工程为合法项目,且甲方负责将与本项工程施工有关的政府法令、批文、文件等信息及时提供给乙方。

  4、乙方所提供的人员,在施工过程中因业务素质低,不能胜任其工作的,甲方有权要求撤换。

  5、甲方应协助乙方整理工程竣工资料。

  四、乙方职责

  1、乙方同意甲方作为本单位工程项目部对外承揽工程,并为其出具委托书。

  2、乙方保证具备投标人资格要求,即必须具备建筑安装工程二级及以上工程资质企业,且在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力。拟派负责人须具备二级及以上注册建筑师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目的项目负责人。

  3、乙方在本项工程建设期间,支付工程所需全部费用,全面履行甲方与建设方签订的本项工程合同中的各项要求,同时未经甲方书面同意不得将本项工程中的任何项目再次分包。

  4、乙方负责本项工程施工过程中的进度、质量、安全管理工作且对建设方负责。

  5、乙方负责所承担工程的竣工资料,做好工程竣工结算工作并负责所承担工程的缺陷责_____保修工作。

  6、乙方应严格遵守国家及当地政府和建设管理部门的各项法律、法规和规章制度。如果发生工程质量问题或重大安全事故,乙方应对此承担全部责任,承担由此产生的所有损失及费用,并赔偿甲方相关的名誉损失费用。

  五、违约责任

  1、甲方以乙方名义中标并与乙方签订建设工程合作协议后,如乙方不能完成本项工程内容,不仅要承担建设方索要的赔偿金,还需向甲方支付建设方索要赔偿金的_______%作为补偿。

  2、如甲乙双方未按照本合同约定履行合作义务,违约方应当承担应付款_______%的违约金,并继续承担本合同义务。

  六、纠纷解决

  双方因本协议的履行发生纠纷,应先协商解决;协商不成,由甲方所在地人民法院管辖。

  七、本协议一式_______份,具有同等效力,由甲乙双方各持_______份。

  甲方(签字):

  签订地点:

  _________年________月______日

  乙方(签字):

  签订地点:

  _________年________月______日

建筑工程项目委托居间合同2

  甲方:身份证号码:

  乙方:身份证号码:

  为了加快工程进度,本着同等互利的条件,甲方愿意将-----------------等水电工程人工劳务承包给乙方。

  一、 工程概况

  工程名称:

  工程地点

  建筑面积:

  承包方式

  承包范围及内容:改造设计施工图业主约定全部施工内容。

  本合同包含内容:

  1. 所有设计图纸和施工合同及水电、消防等全部工程(若设计

  若以上所承包的价格(其中包括安全),若乙方在施工中,发生

  2. 乙方负责该工程中验收及竣工验时,室内外一切水电废料的清理。

  3. 施工内容中所涉及的各种使用操作小型工具。

  4. 现场文明施工:即现场内的清扫、保洁、水电建材的清运,民工宿舍的卫生清理、保洁,加工现场地、卫生清理、保洁由乙方自行负责。

  5. 乙方应自行做好成品保护工作及其分包单位施工的成品保护工作,甲方负责协调,若发现成品损坏因乙方造成的,一切损失费用由乙方承担。

  6. 工人安全及劳保用品、床上用品、生活用餐及职工宿舍内配备设施等由乙方自理。

  7. 对甲方提供材料的保管、验收、节约由乙方负责,并做到工完场清。

  8. 乙方必须安排至少1个专职安全员。

  9. 甲方有更换乙方管理人员的特权。

  二、 工期及质量安全要求

  1、按甲方统筹安排的计划工期及甲方与业主的合同约定按质按量完成。开工时间20xx年10月18日,竣工时间20xx年11月20日,若因乙方原因未按要求完成,一切损失由乙方承担。

  乙方必须制定完全实际的施工进度计划表,每月、每周必须向甲方报进度计划,并按进度计划完成施工任务,若完不成计划任务,甲

  2、质量要求

  水电工程必须达到国家验收规范,且应全部合格,分项工程量质量按验收规范要求及备案制实行前合格标准执行,所有工种入场必须先作样板,由甲方认可后方可进场施工。

  3、安全文明要求

  (1)乙方应按相关要求对工人进行安全教育和安全监督,严格遵守项目安全技术交底及安全施工规范,杜绝安全事故发生,并将相关交底资料存档,且报送甲方备案。

  (2)乙方应遵守现行安全法规的规定以及甲方现场安全管理规定,做好施工安全防护工作,杜绝现场安全事故。

  (3)安全生产

  杜绝重大伤亡事故和火灾事故发生,轻伤率控制在1‰以下,施工操作人员严格贯彻“三宝、四口五临边”必须设置防护措施,严禁在高处抛弃任何物品。行人出入口、通道等上空搭设双层防护棚,在施工过程中,安全要求按甲方施工组织设计及甲方管理人员要求执行,所有安全防护设施及及施工作业面操作必须符合JGJ59-99标准,乙方实行包干制(含安全费用在内)。

  (4)文明施工

  乙方按甲方要求达到四川省标准化文明工地管理,施工区、办公区、生活区的清洁卫生、宿舍整治、各种材料应堆码整齐,甲方定期或不定期检查,如乙方达不到规定的要求,不接受甲方提出的限期整

  改意见,则甲方有权安排人员进行整改,费用由乙方承担,并给予处罚。

  (5)职业健康安全、环境管理

  杜绝一切不安全等事件发生,做到场外景观,争创四川省绿色环保工地,噪声、扬尘控制和污水排放达到国家有关要求,如因乙方原因导致有关执行部门的罚款或公示,除乙方承担相应罚款外,甲方另行按每发生一次处罚乙方100元,作为对甲方信誉的补偿。

  (6)材料管理

  乙方在材料管理方面必须认真负责配合甲方加强管理工作,材料领用实行额用量领料,按甲方制度的“现场材料管理规定”,乙方必须遵照执行。

  4、承包单价与质量履约保证金的收取与退还

  本工程按建筑面积包干价,共( ),以( )元/m2总价款结算为(小写:¥ 元)(大写: 元),结算依据以建筑面积计算规则计算。

  5、付款方式

  (1)乙方施工进度款按每月进度,完成工程量的(80%)支付给乙方。

  (2)工程竣工经甲方、监理、设计、质监站验收合格一周内,甲方向乙方支付合同总价的(97%)人工费,剩余(3%)在甲方与业主决算审定后一个月内全部一次性支付完毕。

  (3)每一次支付人工费都以现金支付给合同签字人,乙方向甲方出具收款收据。

  6、违约

  (1)如因乙方原因造成的罚款或损失,则甲方从乙方劳务费中扣除,以示处罚。

  (2)如甲方材料不到位造成停工1天以上由甲方向乙方支付相应天数的材料设备租赁费和人工费。

  (3)如乙方原因施工质量达不到要求,造成的所有损失均由乙方承担。

  (4)凡进入施工现场人员必须听从现场管理人员指挥调配,否则甲方有权请乙方退出施工现场,将自动终止合同,乙方未完工程所产生的劳务费从乙方承包费中扣出,因乙方不能履行合同而造成的损失由乙方负全责任,承担一切经济损失,工人工资由乙方承担。

  四、本合同一式两份,经甲乙双方共同签字后生效,具有同等的法律效力。

  甲方:

  乙方:

  年 月 日

建筑工程项目委托居间合同3

  发包人(甲方):

  承包人(乙方):

  鉴于承包人已经严格遵守中国安全生产和劳动保护的相关法律法规,取得相关的合法经营执照,而且一致同意签订本工程安全协议,并完全遵守甲方提供承包商HSE安全管理程序之所有规定,故该协议作为主合同的附件,并与主合同具有同等的法律效力。

  1. 管理目标

  遵守京东方项目甲方提供承包商的HSE安全管理程序之所有规定,实现安全生产管理目标:无重伤、无死亡、无坍塌、无中毒、无火灾、无重大机械事故等.

  2. 甲方权利和义务

  2.1 权利

  1] 有权监督承包人执行发包人安全管理程序的情况,并要求承包人接受甲方人员的管理,还有权检查承包人各项安全管理工作,制止违章作业,遇有危险紧急情况可令其停止作业施工。

  2] 检查承包人作业人员持证情况,有权制止无证操作、违章操作。

  3] 根据有关规定,对违章违纪人员进行经济处罚。

  4] 工程结算前应确认双方无遗留劳动安全纠纷,方可进行财务结算。

  2.2 义务

  1] 配备安全巡检人员,协助承包人监督检查作业和施工现场安全技术措

  施的落实。

  2] 介绍施工作业环境,提供必要的安全作业条件,按照规定的程序及时办理施工有关安全手续。

  3] 定期召开安全工作会议。

  3.承包人义务

  1] 承包商应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度,并

  提供其所有入场工作人员的健康证明材料,还必须按照相关法律为其所有进

  场工作人员投保及交纳保险,同时交纳第三责任险。所有投保材料应将复印

  件统一交甲方。

  2] 根据工程项目制定安全施工方案,并征得甲方安全管理部门同意。同时对进入

  施工现场的所有施工单位工作人员要做好安全教育,安全技术交底,同时填写书

  面记录;特殊作业人员必须持证上岗。

  3] 严格履行发包人特种作业工作审批制度,根据各个施工阶段,将对断路、动土、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批,并指派专人负责现场监护。

  4] 对特殊的工程或采用特种作业方法的工程要制定应急救援预案,采取严格防范措施,配备抢险救援的有关器材。

  5] 施工单位现场作业人员应配戴符合安全要求的防护用品。

  6] 施工单位进入施工现场车辆、机具设备要符合安全要求,附件齐全可靠。

  7] 要坚持文明施工,要求各施工单位,危险作业区域应设警示标志,并配备专职安全检查人员负责现场施工作业。

  8] 遇有风力在六级以上、大雾天、雷暴雨、冰雪天等恶劣气候影响施工安全时,限止露天作业。

  9] 施工作业中发生人身伤亡,要按国家规定程序报告有关部门的同时,及时报告甲方安全管理人员,并要求施工单位负责保护好现场。

  10] 承包人对施工工地的安全负有全面的责任,任何第三人在施工场地发生伤亡事故的,除依法由第三人承担责任的外,均由承包人承担相应的责任。

  4. 安全措施

  4.1 施工环境

  按照施工总平面布置的要求,严格管理各项施工设施。在基础施工阶段,

  将所有基坑周边围蔽,设立防护栏(硬防护),并在道路旁边的基坑装设安全警示灯,边坡竖立“严禁攀爬、防止触电”的警示牌。禁止电焊机进入底板范围,确保电源电缆与钢筋脱离接触。

  4.2 设备安全

  设备机具的安全性和维修管理上严格设备进场的性能检查,严抓安装就位后的安全调试,并建立设备卡及时记录使用过程的故障、维修、保养情况,以保障施工设备的正常运转。对于特殊设备如塔吊、桩机等必须取得劳动监督部门的检验合格证方准使用;对井式提升笼强制要求使用12种安全装置,经检验合格并配备劳动监督部门认可的安全员方可投入使用。

  4.3 消防管理

  按照有关消防管理条例配备消防器材和设施,设置了消防水管,合理设置消防设施,如灭火器、消防箱、消防水池、消防沙堆等。整个消防系统配置完善、消防信道畅通,特别是宿舍、仓库、脚手架、模板堆场和易燃易爆物品临时存放点等重点监控部位,消防措施应得力有效。

  4.4 安全用电

  始终严格执行建设部《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,临时用电针对不同施工阶段和不同专业特点,均编制有专项设计方案,坚持做到三级配电,两级保护,电箱实行“一机、一闸、一保护”制,照明、动力分别设置,采用TN-S接零保护系统。在施工现场及临设范围设置防雷系统,保证雷雨季节施工作业及居住环境的防雷安全。钢屋盖吊装作业时,重点监督吊装施工临时用电方案的实施,合理架设用电线路。装修期间重点对电箱少装漏电保护器进行整顿,严厉查处使用“拖板”和乱接乱拉行为。

  4.5保护环境

  承包人要严格遵守国家和地方各类环境保护的法律法规以及行政条例,并严格遵守发包人的各种环境保护政策,不得蓄意、故意或者任意破坏环境。如污水排放,噪声控制,灰尘控制,植被保护等等,承包人都必须严格遵守相关的规章制度。

  4.6卫生

  承包人必须遵守国家及地方各类关于职工卫生条件保障的法律法规,并遵守发包人的各类关于卫生方面的规章制度,为现场相关人员提供符合标准的饮用水,冲洗设施等等。

  4.7承包人必须严格遵守国家及地方的各类建筑工程安全管理的法律法规或者规章制度,并严格遵守发包方的现场安全管理程序及各类安全保障措施。

  4.8承包人必须接受发包人的安全培训,承包人必须对自己的职工及施工人员进行专门的安全培训方能进场工作。承包人所有的施工人员必须具备合适的安全知识,并持有效的上岗证上岗。

  4.9承包人必须为其职工免费提供合适的个人防护用品,并为职工提供舒适安全的工作环境。

  5.事故处理

  发生伤亡事故,无论何种情况,双方都要及时向各自的上级主管和劳动部门报告。依据《企业职工伤亡事故报告处理办法》和国家劳动部有关伤亡事故统计办法调查处理,统计报告。

  6.协议文本

  本协议于双方签字盖章后生效。本协议一式二份,双方签订后各持一份。

  7. 附录

  承包商HSE安全管理程序

  发包人(签章) 承包人(签章)

  发包人代表: 承包人代表:

  日 期: 日 期:

建筑工程项目委托居间合同4

  甲方(管理方):建筑工程有限责任公司

  法定代表人:

  公司地址:

  乙方(挂靠方):

  住址:

  经甲乙双方协商,甲方同意乙方挂靠在其名义下以其名义在常德联通市场从事相关土建工程施工建设,为规范相关行为,特就有关事宜签订以下协议书:

  一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下承接常德联通相关基站土建 工程项目的施工建设。乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏,工程任务自行承揽。

  二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目,凡以甲方名义签订的施工协议,乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。

  三、挂靠期间乙方实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉,严格按照 国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程质量,安全施工,文明施工和按期完工。

  四、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质,向乙方提供工程报建所需要的有关资料,协助乙方办理工程施工合同签订,凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。甲方为乙方提供“常德宏城建筑工程有限责任公司联通工程项目部”印鉴壹枚,用于工程资料。本工程竣工验收合格后,乙方应将该印鉴交还甲方。乙方承诺该印鉴仅用于该工程资料。乙方不得使用该印鉴对外出具财务手续,不得使用该印鉴对外出具债务凭证。若因使用该印鉴对外出具财务手续或债务凭证所引起的经济纠纷和法律赔偿责任均由乙方承担。

  五、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行监督指导。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的,甲方有权责令停工整顿。

  六、乙方挂靠在甲方下的经营期间,对所属施工队的管理必须严格执行国家相关管理规定和有关综合治理的管理条例;严格按照规定用工,依法办理所聘员工各种手续,特殊工程要持证上岗。

  七、为规范施工现场的管理,乙方在挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员,即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工,施工现场要配足持证上岗的管理人员。

  八、甲方提取的管理费用:按工程总造价的3%收取,该费用在乙方的相关挂靠项目工程款到达甲方账户时按约定比例扣除。本工程所产生的各项税收和行政收费均由乙方自行承担,相关工程合同收款所需要的建安发票均由乙方以甲方名义到常德市地方税务局柜台直接开具并缴纳相关税费。

  九、挂靠期间暂定为叁年,即20__年7月1日起至20__年6月30日止。

  十、挂靠期间乙方按工程进度收取的建设方的工程进度款必须转入甲方账户,待扣除管理费后其余工程款甲方需在五天内转入乙方指定账户。

  十一、本协议自双方签名盖章后生效。挂靠期满,双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债权债务后自动失效。

  十二、本协议未尽事宜双方另行协商解决。

  十三、本协议一式四份,双方各执两份。

  甲方(盖章): 乙方(签字):

  法人或授权人(签字): 本人签字:

  日期: 年____月____日 日期: 年____月____日

建筑工程项目委托居间合同5

  合同编号:_________

  甲方:_______法定代表人:_____________住址:___________________邮编:___________________联系电话:_______________

  乙方:_______法定代表人:_____________住址:___________________邮编:___________________联系电话:_______________

  本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。

  鉴于:

  甲、乙双方经协商一致,达成建筑工程业主支付担保合同,合同如下:

  第一条为了确保乙方与_________签署合同编号为_________年_________字第_________号建筑合同项下乙方支付义务得到切实履行,甲方利用自身担保经营权愿意为乙方向业主提供保证责任。为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。

  第二条按照《担保法》的有关规定,甲方在对建筑合同的条款已做明确了解的情况下,愿意按合同的担保条款为乙方与承包商签订的建筑合同提供连带责任保证。

  第三条甲方在为乙方提供连带责任保证前,乙方必须:

  1.向甲方提供下列一项或数项反担保:

  经甲方认可的企业法人或自然人在乙方要求下正式向甲方签发以甲方为受益人的不可撤消的连带责任反担保保证书。

  以财产抵押押给甲方,以作为偿付债务的担保。双方另订“抵押合同”。其中抵押物的有关内容见合同附件。

  经甲方认可的其他方式反担保措施。

  2.同意为了抵消甲方向乙方追索保证责任的债务,甲方有权处分以上抵押物。

  第四条当承包商按保证责任规定向甲方索赔,且甲方认为索赔文件、单据或证明符合保证责任规定,甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时,甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对的追索权,不受乙方接受上级单位任何指令和乙方与任何单位签订的任何合同、文件的影响,乙方不得以任何理由拒付。

  第五条甲方有权自代偿乙方收费外,还要向乙方收取自代偿之日起,按代偿金额的_________‰/天乘以实际代偿天数的补偿金。乙方必须在收到甲方的追债通知后的_________日内,无条件地向甲方偿清全部款项、费用及应付补偿金。

  第六条担保条款的修改

  乙方要求甲方修改担保函内容时,须向甲方提交书面的修改申请和银行对所作修改的书面认可文件,在增加担保金额或担保展期的情况下,乙方还必须相应增加或延长对甲方的保障,否则甲方不接受乙方的修改申请。

  第七条担保费用

  甲方在与乙方签署担保合同时,应当按照下列规定向甲方支付担保费及其它相关费用:

  1.担保费:

  担保费以担保金额为基数,按年率_________%计收。

  担保费计费按月计算,不足一个月的按一个月计费,在开具担保函时一次性收费。

  2.其它费用:

  甲方因开具担保函而发生的超过正常情况下的其它费用,由乙方支付。

  3.履约保证金:

  部分委托人在申请甲方为其担保前,需要向合作银行存入一定数额的履约保证金,该笔保证金主要用于债务到期后,乙方无法履行还款义务而产生的履约费用,保证金以现金形式提供,数额为提供担保金额的_________-_________%,当乙方如期履行合同后,由甲方通知银行直接将本息划回乙方账户。

  第八条争议的解决

  本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。相应的判决对合同各方均具有约束力。

  第九条违约责任

  1.甲方的责任

  如果甲方未按本合同履行义务,则应承担罚款_________元给乙方。

  如果甲方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使乙方遭受损失,则乙方有权要求甲方予以赔偿。

  2.乙方的责任

  如果乙方违反本合同未履行义务,则应支付违约金_________元给甲方。

  如果乙方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使甲方遭受损失,则甲方有权要求乙方予以赔偿。

  第十条生效条件

  本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。

  本合同一式_________份,具有相同法律效力。各方当事人各执_________份,承包商与建筑主管部门各执_________份,其他用于履行相关法律手续。

  甲方:_________乙方:_________

  法定代表人:__________法定代表人:_________

  日期:_____________________

建筑工程项目委托居间合同6

  甲方:__________建设集团有限公司(以下简称甲方)

  乙方:__________(以下简称乙方)

  为推行项目法施工,强化项目管理,增强企业集团优势。通过招投(议\邀)标程序,经甲乙双方友好协商,本着互帮互利、共同发展的原则,甲方将与乙方设立塘厦新亚洲工程部,为了________工业城三旧改造项目顺利承包及东莞、佛山等地乙方协议标工程的,双方达成如下协议:

  第一条 工程名称及工程地点:

  1、工程名称:________________有限公司

  2、工程地点:________________

  3、合同造价:大约________亿元人民币〈建筑面积________平方米。〉

  第二条 承包指标:

  1、工期指标:工期以甲方与业主签订的合同工期为准。

  2、质量指标:质量以甲方与业主签订的合同质量为准。

  3、管理费用:按工程结算总价为基数,上缴给甲方1%(不含上缴地方政府及有关部门的各种规费和税金)。

  4、安全指标:本工程施工期间不得出现死亡事故,重伤频率控制在0.5‰以内。

  5、文明施工指标:本工程施工期间乙方应严格按公司和当地政府的有关规定执行。贯彻CI标准,争创文明工地。

  第三条 费用交纳办法:甲方按规定在收取业主工程款的同时每次收取业主付款的1%(其中暂扣税金(按国家税率定________%、履约保证金(按业主要求定________%)(该保证金在工程竣工结算完成,无拖欠分包工程款、材料款、单位员工和农民工工资等债务,工程资料、结算资料等相关资料完整上报公司并收到质保金后随质保金退还。)、

  第四条 双方的责任:

  一、甲方的责任:

  1、负责与业主签订施工合同及补充协议、并组织指挥乙方实施合同。

  2、审核乙方编制的施工方案和预结算。

  3、组织对施工进度,工程质量和安全生产的监督检查。

  4、负责工程款的收取、管理并监督项目对资金的使用。

  5、负责该项目工程成本和财务开支的审计。业主的工程款项到达账户后必须在三个工作日内按计划支付给乙方,不得以任何理由扣留。

  6、甲方指派相关人员负责项目的安全、东莞新亚洲工程部章印的管理及工程款项、工程进度、工人工资的发放情况,工资由乙方承担,工资从开工起计算,竣工后终止每月________元∕月。

  7、报建项目经理的指模采集费用由甲方负责支付,但工地检查需要项目经理到场或工程例会需到场时,费用由乙方承担(属工程施工时的差旅费+出场费不超过1000元∕次)。

  二、乙方的责任:

  1、负责实施并确保合同条款的顺利执行。并按规定及时填报年、季、月工程进度计划和财务报表。

  2、严格按国家颁发的现行施工规范、质量检验评定标准以及施工图和技术要求进行施工,并对工程进度、施工质量、安全生产负责。

  3、负责办理与业主的施工现场签证及有关索赔基础资料,编制施工方案和施工图预算,在甲方的组织管理下办理工程结算和竣工验收资料等。

  4、乙方可要求甲方印制统一规格的名片以便于与业主沟通、交流,但不得私刻项目部章印和公司章印,一旦发现,罚款________万元∕次,并保留诉诸法律的权利。

  5、服从甲方管理和领导,执行合同的其他条款。

  第五条 奖罚

  1、工期按要求如期完成或提前完成,如工期拖延,业主对拖延工期的罚款由乙方全部承担,另加罚总造价的万分之一。

  2、无重大安全事故发生,如发生重大安全事故,除政府和上级有关部门的罚款由乙方自理外,再罚总造价的万分之五。

  3、质量无重大事故,合格率100%,工程质量达到甲方与业主签订的质量要求;如有不合格项目,出现重大质量事故影响单位名誉,乙方除负责因返工造成的一切经济损失外,另罚总造价的万分之一。

  4、在工程质量、施工安全发生重大事故、工程严重拖延、工程成本发生亏损、保修期间造成的损失应由乙方承担,并追究主要负责人的行政和经济责任。

  第六条 其他:

  1、本责任书自签字之日起生效,工程保修期满结清尾款后失效。

  2、本责任书一式两份,由甲乙双方签字盖章后分别保存,复印件分送各自有关部门。

  3、本责任书中未尽事宜,在实施过程甲乙双方协商解决。

  甲方:________乙方:________

  代表:________代表:________

  _______年_______月_______日

建筑工程项目委托居间合同7

  项目名称:

  发包人:

  承包人:

  年 月 日

  合同书

  发包人:

  承包人:

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 有关事项协商一致,共同达成如下协议:

  一、工程概况及承包范围

  1.项目名称:

  2.项目地点:

  3.资金来源:

  4.施工承包范围:包括但不限于本项目施工设计图纸(含设计变更)及预算中所规定内容。

  二、合同工期

  工期: (日历天)内完成并移交全部工程,自合同签订之日起计算,直至竣工验收合格之日止。

  三、施工质量及检验

  1.施工材料及设备需进场检验合格后方可使用,否则,一律不得使用于本工程。

  2.工程质量符合国家施工验收规范合格标准。

  四、合同价与支付方式

  1.合同暂定工程量见附件1,合同含税价暂定为: 人民币(大写) ,其中安全文明施工费已按规定计算并列入合同价内。双方涉及的规费、税金由各自承担并按国家规定缴纳。合同为含税单价计价方式,包工包料,并按约定单价进行套用。。

  3.关于变更估价的约定:因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的,变更合同价款按下列方法进行:

  (1)合同中已有相同清单项目的,按合同该清单项目价格进行计算;

  (2)合同中只有类似清单项目的,参照该类似清单项目价格进行计算;

  (3)合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法:按现行计价规定及定额计算,其中材料价格按发包人发出的预算书里面当期的《玉林市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算;《玉林市建设工程造价信息》没有相应价格信息的参照南宁市建设工程造价信息;玉林市及南宁市建设工程造价信息均没有相应价格信息的,经发包人或玉林市造价管理站询价后确定。

  4.关于合同价款支付:

  (2)工程竣工验收合格,经双方确认工程量及结算总价后 个工作日内支付实际结算总价的100%。

  (3)支付工程款前,承包人需在付款前开具本工程结算价全额的税率为 的增值税专用发票(含税)给发包人。承包人与发包人双方若提前终止合同,则按竣工结算办理。

  五、争议处理

  1.关于工程造价引起的纠纷,任何一方可向玉林市建设工程造价管理站或自治区造价站进行申请处理,且应遵照执行其处理意见。

  2.因合同及合同有关事项产生的争议,合同当事人可向项目所在地、有管辖权的人民法院起诉。

  六、词语含义

  本合同中词语含义与《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-20__-0201)第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

  七、合同组成文件及补充协议

  1.下列文件可视为本合同文件的组成部分:

  (1)技术标准和要求;

  (2)已标价工程量清单及单价;

  (3)图纸;

  在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

  上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。合同条款及其附件须经合同当事人代表签字(或印章)及盖单位章。

  2.合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

  八、合同份数

  本合同一式 份,均具有同等法律效力,发包人执 份,承包人执 份。

  附件:

  附件1:工程量清单

  (以下无正文内容)

  发包人(盖章):承包人(盖章):

  法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:

  地址: 地址:

  邮政编码: 邮政编码:

  电话:电话:

建筑工程项目委托居间合同8

  甲承包方: (以下简称甲方)

  乙承包方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国安全生产法》。甲乙双方经过协商达成以下协议。(说明:本协议是甲乙双方各自承包工程项目,在同一作业区施工,为了保证双方生产安全,明确各自的安全管理职责和应当采取安全措施,特签定本协议。(因乙方是进入甲方为主体施工现场施工,乙方必须服从甲方管理,乙方签订本协议应当视为已经充分理解并全部接受协议内容,若有疑问及不明之处,以甲方的解释为准。)

  第一条:工程概况:

  工程名称:

  工程地点:

  乙方承包方式:

  乙方承包范围:

  第二条:乙方资质及安全生产条件:

  乙方的资质名称:

  乙方安全生产条件:

  说明:乙方应将资质、安全生产资格证书、安全生产条件有关资料原件送建设、监理单位审核并对资料真实性负法律责任。

  第三条:甲乙双方现场负责人及安全管理人员

  甲方:现场负责人 ;安全管理人员

  乙方:现场负责人 ;安全管理人员

  说明:甲乙双方的安全管理人员必须持专业资格证书上岗。

  第四条:甲方的责任

  1、向乙方提供本单位的安全生产规章制度。

  2、对乙方安全生产进行监督。

  第五条:乙方责任

  1、根据工程特点制定安全措施,做好安全教育和安全技术交底工作,保证进场施工人员经过安全教育,必须持本岗位有效证上岗。

  2、施工过程中对人的不安全行为,物品的不安全状态,作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。

  3、乙方施工现场的安全控制由乙方单位负责人负责。服从监理单位、甲方对施工现场的安全管理。

  4、按部颁JGJ59-99标准要求对施工现场进行有效控制。如有严重违反JGJ59-99标准保证项目条款,甲方单位有权提出停工并罚款。

  5、平时进行安全检查,对安全隐患及时整改。对甲方单位的签发安全检查整改单应无条件地整改。

  6、执行甲方的现场管理制度及国家有关法律法规,因违反规定造成的一切责任的损失均由乙方承担。

  7、对甲方单位的安全环境和提供的施工设施进行安全状况检查确认安全后方可施工,否则发生事故造成一切损失和责任均由乙方负责。不得擅自拆除和现场安全防护设施及施工设施。

  8、投入现场的全部机械及各类生产工具,必须经检验合格,符合国家的有关标准并遵守操作规程。

  9、向甲方单位交纳安全保证金,缴费额为承包合同总金额的 %并在进场前划到甲方单位。

  第六条:协议效力

  1、本协议发生争议以甲方规定为准。

  2、本协议自签字盖章之日生效。

  甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

  负责人(签字) 负责人(签字)

  年 月 日

建筑工程项目委托居间合同9

  甲方:

  乙方:

  鉴于乙方是具有丰富施工经验、并具有工程相关资质的公司,为明确双方的权利、义务和违约责任,经双方协商一致,签订本合同。

  第一条 工程内容:四川广播电视中心西坡屋面幕墙墙边镀锌板封堵漏水处理。

  第二条 工程工期:在20xx年12月31日前完工。

  第三条 承包方式:包工包料。

  第四条 乙方承包内容包括:

  1、按照甲方提供的施工图纸、图集施工。

  2、乙方负责提供施工图纸中各项材料、安装所需辅材、工具。

  4、工程总价:包干价21825.00元(此价包括人工费安装、材料费等一切费用,即己含人工费、材料费、机械费、利润、税金、保险费、交通费及所有管理人员和工人的各项福利费用。)

  第五条 质量要求:

  1、乙方对本工程的质量、安全负全面责任,保证建设、监理、质检站验收合格,并执行国家相关验收规范,保证验收质量达到合格标准。如建设、监理、质检站验收不合格造成的一切经济损失概由乙方负责。

  2、乙方应文明施工,严禁到处撒倒建渣。

  第六条 合同价款支付:

  安全施工完毕并验收合格后甲方在20个工作日内一次性支付乙方全部工程款项。

  第七条 安全生产及安全事故处理

  1、在整个施工过程中,若存在安全隐患时乙方应立即停止施工并报告甲方,乙方应当拒绝听从任何违反安全生产的指挥。

  2、在施工过程中发生的一切安全事故,由乙方承担责任。

  第八条 违约责任

  甲方或乙方违反本合同约定的,承担相应的违约责任。

  第十条 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

  第十一条 本合同一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。

  第十二条 合同未尽事项可经双方协商后列入补充条款,与合同具同等效力。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  联系电话: 联系电话:

  签订合同时间: 年 月 日

建筑工程项目委托居间合同10

  甲方:_______________________________

  乙方:(项目负责人)_________________

  为明确甲、乙双方的职责及义务,确保在______________工程施工期间做到无安全事故发生,提高安全生产工作水平,现结合我区实际,签订本协议:

  一、甲方的职责义务

  1.全面贯彻实施建筑安全生产有关法律法规标准,认真履行监管职责;

  2.督促乙方加强施工现场安全管理,做好危险源监控和日常安全检查工作,及时消除安全隐患;

  3.指导乙方做好施工现场文明施工管理,协助乙方开展文明工地创建工作;

  4.协调解决建筑安全生产重大问题,研究制定适合本地区实际的安全生产治理措施;

  5.积极推广总结建筑施工现场安全生产先进经验,努力提高安全生产工作水平;

  6.积极组织开展安全生产培训、考核认证工作,大力宣传安全知识;

  7、查处施工现场中违章指挥、违章操作及违反操作规程的行为;

  8.积极协助开展施工现场安全生产事故的调查及处理工作。

  二、乙方的职责义务

  1.认真贯彻执行建筑安全生产有关法律法规标准和各项规章制度,严格执行施工现场组织设计和安全施工措施;

  2.组织制定施工现场安全生产管理目标计划,及时分解、并落实相应责任人;

  3.积极组织开展施工作业人员的岗前培训、班前教育及安全技术交底工作;

  4.组织开展安全生产日查和巡查,及时消除安全隐患,纠正违章行为,针对可能产生的事故隐患,制定相应的预防措施;

  5.落实人员建立健全施工现场安全生产档案,总结经验教训;

  6.保证施工现场安全生产投入,确保资金有效使用;

  7.及时如实报告安全事故,并积极协助开展事故调查及善后处理工作。

  三、工程开工前,乙方须交纳安全生产保证金_________元,款项交甲方指定帐户。

  四、工程施工中,严格按照________________________实施扣分,乙方每被扣除____分,甲方相应扣除安全保证金_______元,由甲方统筹管理,应用于安全生产参观学习经费及安全生产奖励基金等。

  五、严禁工程转包、违法分包、挂靠或允许其他单位、个人以乙方或乙方所在单位名义承揽工程,一旦发生重伤或死亡事故的,由乙方及乙方所在单位负经济及法律责任,对单位实行停业一年,项目经理停业两年的处罚,并对接受转包、违法分包的单位和个人实行相应的处罚。情节严重的,吊销资格证书。

  六、在工程施工中,乙方须按照_________建筑安全文明施工暂行办法的规定,执行甲方的安全监督程序,实行三验收一总评,未实行的,不予返还安全生产保证金。

  七、乙方若在工程施工中,发生重伤事故的,项目经理停止执业资格十个月,发生死亡事故的,停止执业资格一年,并将安全生产保证金扣除。

  八、若在工程施工中,乙方未被扣分,甲方自竣工备案完成之日起十日内将安全生产保证金金额返还给乙方,并给予一定的物质奖励,若被扣分的,返还剩余的安全生产保证金。

  九、本协议自签订之日起开始生效,自工程竣工备案完成之日起终止。

  十、本协议一式叁份,甲乙双方各执一份,乙方所在单位一份。

  甲方:(公章)____________________

  乙方:(签字)____________________

  委托代理人:______________________

  __________年__________月________日

建筑工程项目委托居间合同11

  甲方:乙方:

  根据建设部建质(20xx)75号《关于贯彻落实全国安全生产电视电话会议报告》进一步贯彻“安全第一,预防为主”的方针,切实防止建筑施工现场重大恶性事故发生,确保安全生产,文明施工,结合本公司的实际情况、甲、乙双方签订浙江颜雪化妆品*限公司厂房、综合楼工程施工现场安全生产、文明施工目标管理责任书。

  一、目标:

  1、乙方所承建的施工现场不发生死亡事故。

  2、施工机械机具发生机械设备事故为零

  3、施工现场安全工作必须按《浙江省建筑施工企业现场安全标准化管理暂行规定》之要求达到合格级标准化工程。

  4、施工现场发生火灾率为零。

  5、不造成市区电力、邮政通讯、市政设施等重大损害事故。

  6、发生伤亡事故快报率为100%。

  7、特殊作业人员持证上岗率为100%。

  二、双方责任:

  为了实现上述目标,甲、乙双方必须采取有力措施各自履行下列职责。甲方责任:

  1、传达贯彻上级部门安全生产文明施工的指示,部署安全生产施工的任务。

  2、定期进行现场安全生产、文明施工督促检查,并组织每季度一次质安大检查。

  3、不定期进行现场安全生产检查,配合市建设局每季度一次全市质安大检查。

  乙方责任:

  1、组织施工现场全体职工认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,综合协调各分包单位安全生产工作,建立制定施工现场安全生产制度和各班组及特殊工种的安全生产责任制,明确各自职责,并付诸实施,以保证责任书各项指标的顺利完成。

  2、认真做好上岗前安全教育,特别是新招用工人及换岗工人的安全教育,必须做好三级安全教育。

  3、认真做好施工现场的安全资料台帐。

  4、施工现场必须严格按施工组织设计的现场布置要求布置施工用电,现场配电箱、材料堆放及施工机械的设置安装必须符合《浙江省施工现场安全标准化管理暂行规定》之要求。

  5、开展多种形式的安全宣传教育和张挂历针对性的安全宣传警示牌子,以提高职工安全素质,增加全体员工的安全意识,危险地段出入处(口)应设警示灯,以确保施工现场的安全。

  6、正确处理生产和安全的关系,不违章指挥,组织施工人员和班组开展安全活动,对施工现场定期或不定期组织安全生产自查,对查出的安全隐患必须及时整改。

  7、应对施工现场搭设的脚手架、井架、升降机、电气机械设备等安全保护装置组织验收,合格后方可使用,要把工伤事故控制在零。

  8、如发生重大安全事故,要保护好现场,并立即上报公司。

  三、奖罚:

  1、凡是施工现场安全生产在市以上检查中受表扬者,每次奖励1000元,受通报批语者每次罚100000元。

  2、凡是施工现场达到标准化工程者,按公司有关规定奖罚。

  3、凡是施工现场过程中发生重大责任事故,事故损失由承包人负责,并查清责任者,追究法律责任。

  本责任书一式三份,甲方执一份,乙方执二份。自签订之日起生效,工程竣工验收后自然失效。

  甲方:乙方:

  代表:项目经理:

  年月日