工程内部承包合同3篇(施工单位内部承包合同)

时间:2022-10-10 10:15:22 合同大全

  下面是范文网小编整理的工程内部承包合同3篇(施工单位内部承包合同),供大家参阅。

工程内部承包合同3篇(施工单位内部承包合同)

工程内部承包合同1

  建设工程项目内部承包合同

  发包方:(以下简称甲方)承包方:证号码(以下简称乙方)为加强对建设工程的管理,确保合同履约率,提高企业的社会效益和经济效益,根据甲方与业主签定的《建设工程施工合同》(以下称总包合同)精神和甲方的内部管理制度,经双方协商一致,在平等自愿的基础上,特签订本内部承包合同,以资共同信守。

  第一条 工程项目概况

  工程名称:

  建设单位:工程地点:承包范围:按总包合同、招投标文件及施工图纸

  承包工程内容:承包方式: 包工包料包工期包质量包安全、独立核算、自负盈亏合同工期:总工期历天

  合同造价:

  工程质量标准:达到国家施工验收规范规定的合格标准

  工程规模:建筑面积约㎡。

  第二条项目承包承诺

  本工程项目由乙方内部承包施工,实行独立成本核算,在确保上缴甲方税费后,自负盈亏,乙方承诺:

  1、在签订本合同时甲乙双方约定:乙方承包本工程施工的履约保证金为中标造价的10%。履约保证金主要作为民工工资支付、质量安全进度的履约保证。履约保证金于工程竣工验收合格后三个月内视履约情况返还。

  2、乙方承诺签订本合同后,及时组织人力、物力进场,及时完成施工准备和技术准备工作,保证按时开工。否则,甲方公司将没收乙方提交的履约保证金,并有权另派班组进场施工。

  如因乙方原因造成中途停工或者毁约的,赔偿由此造成甲方的各项损失。

  3、全面履行承包方的各项义务与承诺,确保工程质量合格,确保工程按期完成,确保做到安全生产、文明施工。

  乙方承诺:若本工程发生质量安全事故或其他工伤事故的,由乙方独自承担全部费用损失和各项赔付。使甲方企业信誉受损或企业资质等级受影响,乙方还应该赔偿甲方企业各项损失费。

  4、乙方承诺在该工程项目内部承包施工中所产生的债权债务均属乙方行为,由乙方自行承担,与甲方无关。如有债务纠纷闹至甲方公司的,甲方有权自行代为处理,处理决定和后果由乙方全部承担接受。

  5、乙方承诺按本合同规定向甲方上交管理费,并承担本工程招投标与施工承建的所有费用开支。

  6、乙方承诺按规定及时支付工人工资。及时支付材料款、机械费等各项应付帐款。由此发生的一切经济纠纷由乙方自行承担。

  7、本工程内容必须由乙方自行组织施工完成,严禁转让或转包。否则扣罚全额的履约保证金。

  8、承担本工程内部施工承建的一切经济风险和法律责任。

  9、其他:应当认为在正式签定本合同前,乙方已经熟悉了现场和周围情况,已经认真研究了合同条件和合同文件,对任何可能存在的疑问都已得到澄清,对本合同文件所定义的乙方的工作内容达到了透彻的理解,并已考虑了风险因素。乙方承诺全面接受并认可甲方在参加招投标及与业主合同谈判过程中所签署的一切合同文件,并接受其约束。

  第三条 项目承包指标

  1、项目承包上缴税费:乙方向甲方交纳管理费(包括税金)按工程造价的 10%计取,在支付工程款(进度款)时由甲方按比例扣留。

  乙方在领取工程进度款时,需要用正规税务发票向公司财务抵交。如果不能足额抵交发票,不足部分加收1%的管理费。

  2、计价依据和结算方式: 按总包合同(补充协议)相应条款执行

  3、工程质量:达到 合格 标准,本工程质量如有奖罚全部由乙方享有及承担。如竣工验收达不到合同质量要求,除无条件整改、修复或返工直至符合工程质量验收评定标准外,乙方还将被扣罚合同价3%的履约保证金。

  4、工期:本工程工期如有奖罚均由乙方享有及承担。如由乙方原因造成工程延误,罚款与赔付均由乙方承担,参照总包合同执行。

  5、乙方应注重安全生产、文明施工、环境保护,杜绝重大安全事故的发生。如发生重伤以上安全事故的,乙方除应承担事故的损失及赔偿外,须另向甲方支付 合同价的1% 违约金,在履约保证金中扣除。

  本工程安全、文明施工要求: 施工现场要求达到标化工地标准,保持施工场地整洁卫生。另外竣工验收通过后15天内撤离现场的所有材料、机械设备和人员。安全、文明标化如果发生奖罚,奖罚均由乙方享有及承担。

  6、乙方确定为现场负责人,现场负责人每月到位率必须达到 90% 以上,如不能达到,按 500元/天扣罚,在履约保证金中扣除。

  7、罚款的支付并不能解除乙方完成工程的责任或合同规定的其他责任。

  8、按工程所在地的有关规定,涉及财税、建设、公安、环保和行政执法的各项要求,乙方必须全面执行,所需办理的各项手续由乙方负责办理并承担各项开支费用。

  第四条 双方的权利和义务

  一、甲方的权利和义务

  1、按公司程序文件规定,审核施工组织设计和各专项施工方案,协助

  乙方解决技术问题。不定时检查工程的实施情况,督促乙方做好工程管理,协助乙方做好设计变更联系单的签发和签证。

  2、按本合同规定向乙方支付工程款,但有权对乙方的资金使用进行管理、监督和控制。

  3、按国家、地方及公司有关规定和标准要求,督促乙方贯彻执行;加强对工程质量、环境、安全、文明标化等工作的管理,对违法违规行为有依法依章处罚权;组织协调与工程有关各方关系。

  4、如乙方有发生以下情况之一者,甲方有权终止与乙方的合同,撤换工程负责人,并由乙方当事人承担全部责任:

(1)发生重伤以上安全事故且直接责任在项目部的。

(2)非建设单位和甲方原因,达不到预期施工进度,经督促整顿无效者。

(3)工程技术资料严重欠缺,现场施工管理水平低劣,工程质量达不到合同标准,经整顿无明显改进者。

(4)约定的现场负责人到位率低于70%的。

(5)不服从公司指挥或违反国家法律、法规或有其他严重违约行为的。

  二、乙方的权利和义务

  1、全面履行建设工程施工承包合同(总包合同),包括补充协议、中标通知书、工程招标文件及答疑纪要、投标文件、承诺书等全部合同文件。履行本内部承包合同中乙方的各项义务与承诺。

  2、乙方必须按施工图及施工规程、规范和有关技术标准组织施工,并接受建设单位(包括监理单位)和甲方的监督、管理。乙方必须无条件服从甲方质量、安全、文明标化、民工管理等方面的检查与指导。甲方如提出整改意见,乙方应及时整改直至符合合同及规范要求。

  3、乙方采购用于本工程的材料必须符合合同约定,满足设计要求、质量合格,合格证和质保书应齐全。根据要求需经有关部门检测合格后方可进场使用的材料,必须按照规定执行,做好取样检测,并向监理提交检测报告。

  4、乙方应按国家有关安全生产、文明施工的法律法规、规范标准,组

  织生产和自检,遵守和执行公司的安全管理制度。对监理、业主和有关部门检查所提出的问题必须在限期内纠正,对项目工程的安全投入必须到位,安全技术措施费用应单列使用,不得挪用,并积极做好工地文明标化工作。

  5、项目部对进场施工人员必须进行安全、质量、文明施工入场教育,新工人必须进行三级安全教育后方可上岗,同时按政府有关规定办理各类证件、证书手续,各特种作业及管理人员必须按规定持证上岗。

  6、乙方不得无故停工,除非甲方和业主同意。

  7、乙方在施工过程中如发生质量或安全事故,应及时报告甲方,并按规定处理。

  8、及时做好各类工程技术资料的编制、报批、搜集、整理工作。申报竣工验收前,必须将全部技术资料提交甲方和监理审查。同时,工程竣工验收后15天内,将完整的工程技术资料按要求统一装订成册提交。

  9、处理好劳资关系,不得拖欠工人工资。如发生劳资纠纷造成民工上访或者闹事的,甲方有权自行代为处理,处理决定和后果由乙方全部承担接受。另外每发生一次劳资纠纷或民工上访闹事事件的,将罚款 5000 元/次。

  10、乙方自行完成工程竣工决算编制与核对,并对决算的结果负责。

  11、乙方不得私自刻制项目部公章,必须按公司有关规定正确使用由公司统一刻制的项目部技术资料专用章,项目部技术资料专用章不得用于材料采购签订合同及班组劳务合同。

  12、未经甲方同意,不得以甲方名义签订材料设备采购合同。否则,由此产生的法律责任均由乙方承担。

  13、乙方应严格执行甲方规定的各项财务管理制度,确保工程款专款专用,自行解决各种垫付款项。

  14、乙方应合理调配工程资金,自行承担相应的债务偿还责任。如因乙方债务纠纷致使甲方银行帐户被法院冻结或扣留的,甲方将相应扣留或冻结乙方同等金额的工程款,并且甲方还将按每次被冻结款(或被扣留款)金额的30%对乙方进行罚款处理。对此,乙方同意遵守执行。

  15、乙方应于每月25日前,向甲方递交当月完成施工情况和下月进度计划的书面报告。

  第五条 工程款支付

  双方约定工程款(进度款)的支付方式和时间为:

  按总包合同(补充协议)相应条款执行。甲方收到业主工程进度款后,扣除应上交公司的管理费后,于5天内支付给乙方。

  第六条 其 它 事 项

  1、涉及工程形象和实际需要所必须的开支及规费,项目部应照办支付。

  2、乙方不得直接向业主收取工程款;也不得擅自以甲方的名义向业主收取工程款。

  3、工程质量保修由乙方负责与承担,按总包合同的附件《房屋建筑工程质量保修书》执行。

  4、本合同条款,由甲、乙双方根据甲方与业主签定的总包合同(补充协议)之原则协商签订。

  5、本合同履行期间,若因业主原因导致无法继续履行本合同的,经双方协商一致,可以终止合同,并按有关法律精神,共同妥善处理好善后工作。

  6.本合同所指的总包合同,是指甲方与业主签订的所有合同文件。

  第七条:本合同未尽事宜,在施工期间由双方协商处理以利圆满履行。

  第八条:本合同有效期自签订之日起至工程保修期满,价款结清之日止。

  第九条:本合同一式四份,甲乙双方各执二份。本合同经双方签字或盖章后

  生效。

  甲方签字:乙方签字:

  年月日

工程内部承包合同2

  工程内部承包合同

  甲方:重庆定乾建筑劳务有限公司(以下简称“甲方”)

  乙方:(以下简称“乙方”)

  甲、乙双方本着保质保量地完成建筑工程项目的原则,经协商一致,下述工程项目由乙方负责施工与管理。为确保完成甲方与发包方签订的建筑工程施工合同,加强项目施工管理,明确甲、乙双方的权利和义务,依据的《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》有关规定及甲方的规章制度,甲、乙双方自愿达成协议如下:

  第二条项目责任主体

  1、同志作为乙方签订协议书、本工程项目责任主体的责任人。

  2、乙方上缴给甲方的项目利润,上缴时间:每推迟一天罚违约金人民币元。

  3、乙方永久性承担与此工程项目有关的施工责任、民事责任和其他法律责

  任。乙方实行独立核算,自负盈亏。凡涉及该工程项目的行业主管部门费用、地

  方规费、基金、税收及与该工程项目项目规费均由乙方负担,甲方负责代收代缴。

  4、工程所有款项一律汇至甲方指定账户、实行专款专用,财务由乙方按财

  务制度建账,甲方定期监督检查,该工程项目结束后所有会计档案交甲方归档。

  5、凡涉及该工程项目相关的人工工资、债权债务和相关部门的处罚均由乙

  方自行处理,由此引发的民事纠纷或法律责任均由乙方承担、与甲方无涉。

  6、凡涉及该工程项目的质量、安全(包括所雇工人人生安全)、工期、综合治理、等造成的一切损失均由乙方自行承担。

  7、乙方不得再分包该工程项目。经有关业主指定或专业项目方面等确实需

  要分包的工程,必须分包给有相应资质的施工企业,向分包企业索取资质证书,营业执照,上岗证及其他手续,并报请甲方审查、书面同意、备案后,签订正式

  分包合同后,才能进场施工。

  8、乙方不得以甲方名义招工,特殊情况的,必须经甲方的书面同意。乙方

  与其自行组织的施工队伍必须按国相关规定办理合法用工手续,并承担雇工的各

  项工资、福利、医疗、意外伤害保险等费用。乙方与其自行组织的施工队伍确实

  因施工需要招用农民工时,必须依法与农民工签订“以完成一定任务为期限”的合同,并必须向甲方和劳动保障部门进行用工备案。劳动合同中要明确规定劳动

  合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬以及违反劳动合同的责任

  等内容。其中有关劳动报酬的条款、应明确工资支付标准、支付项目、支付形式

  以及支付时间等内容。乙方组织的施工队伍的工资兑现、资金来源及分配工作全

  部由乙方负责、不得拖欠工人工资、不允许矛盾上交,如果发生工人闹事的不稳

  定局面、全部法律责任均由乙方承担,甲方不承担任何法律责任。

  9、乙方以个人名义赊欠材料、租凭设备、借款以及对外签署可能形成承担

  民事责任的文件、资料等,其责任由乙方自负,与甲方无关。若乙方以甲方名义,所承建的工程名义、或私刻甲方印章对外赊欠、借贷以及签订合同协议等一切行

  为所造成的一切损失均由乙方承担,同时应向甲方赔偿损失。如乙方确需对外签

  署上述文件,资料等,乙方需提供相应材料经甲方审查书面同意,并经甲方法定

  代表人亲笔签名确认并加盖甲方法人印章或合同专用章后方可生效。

  第三条甲方权利和义务

  1、有权监督乙方贯彻执行党和国家的政策、法律、法规。

  2、有权对乙方的生产(包括业主指定、专业项目分包方面)、技术、质量、安全、文明施工、工期、财务、合同履约及职业道德等实施监督与检查,若甲方

  发现工程存在问题,乙方必须在个工作日内整改完毕,否则乙方承担违约

  金元人民币。

  3、对乙方正常正当的合法经营行为给予支持。

  4、积极支持乙方行使正当职权,承包期内的合法权益受到侵害时,甲方负

  责帮助有关部门协调解决。

  5、办理业主要求的营业执照及各种资质文件。

  6、协助乙方办理本工程履约保函,其手续费由乙方承担。

  7、协助乙方办理工程竣工移交、结算、决算手续有关事宜。

  第四条乙方权利和义务

  1、乙方在遵章守法以及严格履行上述条款约定的前提下,拥有自主经营、自主管理、自主分配的权利。服从甲方、发包方和各级主管部门的统一管理。

  2、发包方与甲方签订工程合同后,乙方应立即组织能满足施工要求的施工

  机具、人员等迅速进场施工。施工管理人员及特殊工作人员必须持上岗证。

  3、严格按照国家和地方施工规范、验收标准、操作规程等精心施工,确保

  工程质量和资料归档。

  4、乙方必须执行相关安全法规、操作规程,按受施工所在地方安全检查,按规定做好安全防护措施,确保安全生产、文明施工和资料归档。

  5、乙方必须严格执行发包方与甲方签订的工期要求和进度计划,精心组织、合理安排施工生产,确保按期交付使用。

  6、乙方必须全部接受和实现甲方招标文件中的所有条款以及发包方与甲方

  签订工程合同的所有条款。

  7、乙方必须全面落实和执行国务院令(第393号)《建设工程安全生产管理

  条例》、劳社发布(2003)27《关于切实解决建筑企业拖欠农民工工资问题的通

  知》的精神。

  8、乙方应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安

  全生产规章制度和操作规程,保证安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建

  设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。建设工程施工前,乙方

  应按规定办理各种保险;乙方负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技

  术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认,并报甲方

  备案。

  9、乙方必须服从甲方管理,严格履行本协议的所有约定条款。

  10、负责提供甲方驻现场1名人员所需住所及日常生活费用、工资、补助等。

  第六条违约责任

  1、工程质量竣工验收达到合格等级不奖不罚,达到市优等级甲方奖乙方

  元,达到省优级甲方奖励乙方人民币元。达到省级文明工地,甲方奖励

  乙方元。本工程必保合格等级,若没有达到,乙方赔偿甲方违约金人民

  币元,低于合格等级的不准交付使用,直至追究法律责任。

  2、乙方在该工程项目上,因质量、安全、文明施工等方面被有关部门通批

  评或处以罚款的,除限期整改外,乙方须赔甲方违约金人民币元。

  3、乙方在该工程项目上,因不服从甲方管理,项目主体责任人失职,项目

  班子管理不善,施工队伍素质不硬,无能力继续实施该工程项目,或发生重质量

  事故、安全事故、严重拖延工期等。对于上述行为,甲方有权根据实际情况。撤

  换项目主体责任人、项目班子、直至将施工队伍清退出场,更换新的施工队伍进

  场,并追究由此造成的一切民事责任和信誉损失,因此所产生的一切不利后果均

  由乙方承担。

  4、乙方在该工程项目上,未经甲方书面授权而私刻甲方章印的,每发现使

  用一次,乙方须赔偿甲方违约金人民币元,该违约金甲方直接从乙

  方工程款中扣除。并向公安机关报案追究乙方造成的一切民事责任、刑事责任和

  信誉损失,因此所产生的一切不利后果均由乙方承担。

  5、乙方不执行甲方规定、擅自结算付取建设单位工程款或将本协议所指的工程款未汇入甲方指定账户的,每发现一次,乙方须向甲方支付擅自结算所付取的工程款或未汇入甲方指定账户工程款的两倍违约金。

  6、乙方未按协议第二条之8条款执行,乙方擅自转包或分包的,一经查出,乙方必须向甲方支付转包或分包合同价 两倍 的违约金。

  7、乙方未按协议第二条之10条款执行,一经发现,乙方必须向甲方支付对外赊欠、借贷以及签订合同协议标的额两倍 的违约金。

  8、乙方在该工程项目上,给甲方造成的损失,乙方承诺自甲方向乙方提出追偿之日起 一周 内向甲方清偿完毕,造成法律纠纷诉至法院的,乙方承诺自甲方接人民法院传票起 一周内 解决纠纷,逾期未解决纠纷的,乙方须向甲方支付标的额 两倍 的违约金。

  9、如发生应由乙方承担的法律责,由乙方自行承担连带保证责任。

  第七条附则

  1、本协议在执行过程中因发包方修改合同或本协议未尽事宜,应由甲、乙双方协商议定后另外签订补充协议。本协议书一式两份,经甲乙、双方签字盖章后生效,甲、乙双方各执壹份。

  2、本协议的各收执方对本协议有保密义务,任何一方均无权向第三方出示。

  3、甲、乙双方在履行本协议过程中产生的纠纷可由双方协商解决,协商不成的,在甲方总部所在的地人民法院诉讼解决。

  甲方:(盖章)乙方:(盖章)

  代表:(签字)代表:(签字)

  联系电话:联系电话:

  签订日期:年月日签订日期:年月日

工程内部承包合同3

  土石方工程内部承包合同

  甲方:重庆广通建筑工程有限公司(以下简称甲方)

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,本着自愿、平等、互利的原则,经甲乙双方友好协商,就本工程的权利、义务与责任达成一致共识,并同意签订内部合作合同。

  第一条、工程概况:

  123含装载、运输,土地平整治理项目。

  4、工程量:。

  53(税后价)。此单价的内容包含土石方爆破、开挖、装载、随机碾压、两公里内的运输;根据甲方对作业区域的划分,若运距超过两公里,则每超一公里另行按照重庆市市场价执行;本包干价的土石方比例为1:7:2或1:6:3。超出此比例按重庆市市场价执行。

  第二条、工程总造价:壹亿肆仟柒佰万元(以实际完成工程量为准)。

  第三条、开工竣工日期:

  1、合同工期:(从进场日起算)。

  2、年(以甲方出具的进场通知书为准)。

  3、月日(如因不可抗力及下雨天原因影响施工,则工期顺延)。

  第四条、工程质量要求:

  乙方根据甲方与业主提供的相关批复文件、施工设计图纸及现场交底双方签字认可内容和书面要求进行施工,确保工程质量、工程施工验收按照国家规定设计要求和质量审定评定标准执行,工程质量合格。

  第五条、工程款结算方式:

  1、乙方在每月25日前向甲方提供当月完成工程量,甲方于次月10日前支付乙方工程进度款80%,余款20%于次月结算时付清,以此类推。

  2、待乙方按照本合同约定的要求完成所有工程量,经验收合格后决算。决算款项在决算后一个月内付清所有工程款。

  3、工程量的认定,以设计图纸、测绘地形图等经双方书面签字认定为据办结算。

  4、在施工中由乙方提供油料、爆炸材料,甲方负责给乙方办理相关的手续,其费用由乙方承担。

  第六条、双方责任与义务:

  1、甲方责任与义务:

(1)甲方负责提供临时设施场地、水、电接至进场和施工便道等前期工作,其费用由甲方承担。

(2)甲方负责协调与施工有关的相关事宣以及协调周边关系。

(3)甲方有权对乙方施工质量、安全、进度进行监督检查。

(4)因甲方原因造成施工损失,由甲方负责处理,并赔偿乙方损失。

(5)甲方负责施工水电到现场,水电费用由乙方承担,按表计费。

(6)甲方负责工程款按时到位,不得拖欠工程款。

  2、乙方责任与义务:

(1)乙方负责全面施工组织与管理,建立健全各项安全文明施工规章制度。

(2)乙方须提供三套完整的施工管理、技术人员的名单及资质证明文件报甲方备案。

(3)乙方负责规范施工、安全作业。如发生一切安全事故,由乙方承担民事和经济责任。

(4)乙方加强财务管理独立核算,接受甲方的各项监督,保证专款专用,按时发放工人工资和投保险,使施工正常进行。

(5)乙方接受甲方的统一指挥、调度,遵守甲方规章制度。

(6)乙方做好施工组织设计方案、各项原始施工记录和各类报表资料,整理归档备查。

(7)乙方项目部独立核算,自负盈亏,独立承担一切经济、民事、法律责任。

(8)乙方在接到甲方的《进场通知书》后,必须保证在通知书所载明的日期内组织施工人员及作业设施设备进场施工。若乙方不能按时入场作业,如根据实际情况处理后仍不能如常作业,则视为违约。甲方有权终止本合同,并扣留履约保证金。

(9)乙方如因甲方不按合同履约,造成乙方无法正常进场施工,则由甲方承担违约责任,退还乙方合同履约金,合同继续生效。

  第七条特别约定:

  1、本合同签订时乙方应向甲方缴纳合同履约金币直接转入甲方重庆广通建筑工程有限公司账户内,甲方出财务收据。

  2、合同履约金的退还方式:进场后7个工作日内退还给乙方。

  第八条违约责任:

  1、本合同为不可撤销合同,甲乙双方均应严格遵守并履约。若一方违约,应按照本合同约定的工程总造价的1%向守约方支付违约金。

  2、乙方进场后,经双方确认的施工组织设计方案和月进度计划

  程量任务,乙方无条件完成。若因乙方原因未能完成月进度计划任务指标,则甲方有权通知乙方整改,乙方未能整改,甲方则通知乙方无条件退场,并承担由此造成甲方的损失由乙方承担。

  3、甲方不按照本合同约定支付乙方工程款项,乙方有权停工,停工期间的损失由甲方承担并赔偿给乙方.如因甲方原因造成停工,则由甲方负责赔偿乙方损失(工资200元/人天,机械设备1500元/台班天)。

  第九条其它:

  1、本合同未尽事宜,由双方友好协商解决,并另立书面补充协议,补充协议与本合同具法律效力。协商不成的,可以通过人民法院裁决。

  2、本合同一式两份,双方各执一份,本合同双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。

  甲方:重庆广通建筑工程有限公司

  法人代表(或委托代表人):

  项目负责人:乙方: 2013年月日