下面是范文网小编收集的承包合同范文5篇(承包合同怎么写范文),欢迎参阅。
承包合同范文1
发包人(全称):都昌县源生环保科技有限公司 ( 以下简称甲方)
承包方(全称): (以下简称乙方)
为保证 工程在合理使用期限内正常使用,发包人、承包人经协商一致签定工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括地基基础工程,主体结构工程,屋面防水工程和双方约定的其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下:
上述内容及合同范围内装修工程
二、质量保修期
质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家规定,结合具体工程约定质量保修期如下:
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限;
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;
3.电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年;
4.装修工程为2年;
5.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1 年。
三、质量保修责任
1.属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,修理费用从质量保修金扣除。
2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
3.在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3 %;
五、质量保修金的返还
甲方在质量保修期满后天内,将剩余保修金返还乙方。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:
本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同甲乙双方共同签署。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年月日年月日
承包合同范文2
发包方: 四川昊祥建筑劳务有限公司
承包方:
营业执照号:
身份证号码:
为了明确发包方和承包方之间的权利义务关系,经双方友好协商, 同意对 四川昊祥建筑劳务有限公司 分公司实行承包经营,特签订本合同,以资共同遵守。
第一条 承包内容
承包方为分公司的经理,从事地区的劳务承包工程,承包方不得从事其他经营业务。
第二条 承包期限
承包期从 年 月 日起至 年 月 日止。分公司单独建账,独立核算,盈亏由承包方享有或承担。
第三条 承包指标
在承包期限内承包方向发包方每年上缴承包费计人民币 元,在每个承包年度第
第四条 发包方的权利义务
4.1 在年
4.2 负责协助刻制分公司的工章,分公司账户的开立和注销,参与分公司的财务管理(财务人员由发包方派驻,其所有费用由承包方承担)。
4.3 发包方根据需要派人员到承包方处理事务,其所派人员的差旅费、生活费、业务往来费等各项费用均由承包方承担;如发包方所派人员常驻承包方,其常驻人员的工资(具体工资另行协商)、生活费、差旅费等全部由承包方承担。
4.4 发包方认为承包方工作不力或有损发包方利益或承包方未按本协议履行其义务时,发包方有权收回提供给承包方的手续,并撤销对承包方的授权。
第五条 承包方的权利义务
5.1 承包方必须健全生产、财务管理、工资、劳保福利等制度。承包方每月向发包方申报分公司财务报表;发包人定期审核分公司的各项业务往来。
5.2 承包方的生产活动不得违反国家的法律。在承包期间如发生工伤事故,承包方应按照国家的有关规定处理,所有费用由承包方承担。
5.3 承包方应按时向国家纳税。承包方对承包期间形成的债权债务负全部责任。
5.4 承包方享有自主经营权,有权自行招聘职工,有权根据职工的工作效率、身体条件、劳动态度、执行纪律好坏等情况,决定职工工资的多少,调整工作和辞退职工。
5.5 承包方在承包经营的全部资金由承包方自筹(含分公司申请执照时所需的费用、房租等等),承包方在分公司内所添置的各项设备、家具用具和所有财产属承包方所有。
5.6 承包方应提供甲方认可的具有一定身份和地位的第三人出具的承包本协议约定的分公司的担保书。
5.7 承包方向发包方出具安全承诺书、保证按月发放工人工资承诺书作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
第六条 违约责任
6.1 若承包方在承包期间因自身原因违约或者给发包方造成损失,除足额赔偿发包方外,还应支付发包方违约金 万元,并承担由此造成的差旅费、律师费等合理费用。
第七条 合同解除
发生下述情况之一,发包方有权解除本合同。
7.1 承包方未按第一条规定的承包内容而从事其他经营活动的;
7.2 承包方未按期上缴承包费的;
第八条 争议解决
因履行本合同发生的争议,双方尽量友好协商解决,如协商不成,由发包方所在地人民法院管辖。
第九条 其它
本合同自 年 月 日生效,承包期满自然失效。双方在合同期内形成的债权关系,不因合同期满而消失。
第十条 本合同如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式四份,甲乙双方各执两份。
发包方:(盖章) 承包方:(盖章) 年月 年
承包合同范文3
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就承包事项协商达成一致,订立本合同:
一、 工程名称:
二、 工程地点:
三、 工程承包范围:按基础施工图及首层施工图土建部分承包
四、 工程承包内容:乙方提供的工程预算清单工程量为结算依据,超出工程量的属于增加工程,单价按预算报价结算。
五、 工程承包形式:包人工、材料、机械设备。
六、 工程工期:合同生效后甲方发出开工通知书日起120工作日,(拆除原有建筑物的工期不计在内)。
七、 工程造价:
八、 工程付款方式:
1.合同签订后,甲方支付乙方备料款: 元整,(¥230000.00元)。
2.完成基础,甲方支付乙方工程进度款: 元整,(¥230000.00元)。
3.全部完工后,甲方支付乙方工程款: 元整,(¥110000.00元),余下的¥ 元作为工程保质金,无质量问题,满一年后10天内付清。
九、 甲乙双方责任:
1.甲方责任:
① 按合同要求按期支付给乙方工程款,以确保工程工期。
② 甲方做好进场施工前的三通工作。
③ 甲方负责办理乙方在施工过程所需的手续,如因甲方手续出现问题,造成工地停工或拆除,由此造成的一切损失由甲方负责。
④ 甲方向乙方提供相应的水准点及坐标控制点位置,提供相应的工程地质和地下管网线路资料。
⑤ 甲方负责水电接点到现场30米内。(电用量30千瓦以上)
2.乙方责任:
⑥ 严格按照设计图纸精心组织施工,保质保量完成工程内容。
⑦ 负责购买工人劳动保险。
⑧ 不能无故拖延工期。
十、 竣工验收:本工程施工完毕,乙方应及时向甲方发出竣工通知书及工程结算书,甲方在接到通知后组织有关人员验收及结算审核,如果甲方在接到通知五个工作日内没有组织有关人员验收和审核,则视为此工程已验收及结算通过。
十一、 本合同一式三份,甲乙双方各一份,双方签章生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包合同范文4
立合同单位:(简称甲方)_________
立合同单位:(简称乙方)_________
甲方因承建玉环县坎门苏泊尔紫桂苑工程项目需要。甲方将此工程委托乙方施工,双方经过协商,共同签订合同如下,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行:
1、材料的价格:
(1)、甲方将BAC自粘防水卷材包工、包料给乙方施工,国标价格___元/m,企标价格___元/m。
(2)、其它防水材料价格另定,同价格优先考虑。
(3)、计算方法按实际施工的面积计算《按20_年浙江省建筑工程预算定额》。
2、工程质量:
工程质量确保工程达到合格标准,防水工程现行有关标准及规范施工,保修责任由乙方委托的人代理全权负责,代理人必须精心施工,确保工程质量,按照建设部的规定保证此工程从完工之日起五年内免费保修,若工程质量、安全施工等影响工程拖延时间,保修期限另外协商解决。如人为损坏或整体工程质量出现问题造成渗漏,代理人在五年内保证维修只收成本费。
3、双方责任:
(1)、应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准交乙方施工。
(2)、配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(3)、甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
(4)、听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告,由甲方负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送有检验单位检验合格后使用。
(5)、应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则甲方有权处罚乙方。
(6)、应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时协商解决,确保工程质量,及时进行维修。
4、结算方式及付款办法:
(1)、以包工包料计算,防水面积按实结算。材料进入施工现场按工程量进行结算,每月按工程量70%进行付款,中间结构验收后6个月内付到90%,余款到竣工验收后付到97%,其余3%作为保修金,二年内付清。(保修金在工程竣工验收合格后二年无息返还给乙方)。
(2)、乙方在收取工程款前,需提供收款额等额的税务发票,否则甲方有权拒绝付款。
5、本修路同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待五年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜双方共同协商解决。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
承包合同范文5
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
签订时间:
签订地点:
根据我国法律规定,为明确双方在履行工程承包合同过程中的权利、义务、程序,经双方协商后,一致同意签订本合同,并依照履行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、建设单位:
4、总包单位:
二、工程量及造价
1、工程量:
1.1 承包范围:
1.2 施工部位:
1.3 签订合同前甲方提供完整的施工图纸给乙方,双方于一周内核定施工部位和面积,作为支付工程进度款的依据,施工过程中如有变化以联系单作为调整依据。
2、造价:工程总价款(暂定)
材料理论用量及单价属于附件形式出现。
三、工 期
1、因乙方原因造成已定工期延误,由乙方按本合同总价的万分之五每天支付给甲方作为违约金,但总额不超过工程价的5%。
2、下列情况发生,工程工期顺延。
2.1按施工准备规定要求,甲方不能提供现场作业的场地、水、电、临时住宿,不能按时提供建筑许可证,总包方未完成基底施工,或经验收未达到修改基底质量标准。
2.2重大设计变更,包括修改施工方案、材质,颜色等。
2.3因总包方承包的工程施工工期拖延或因双方交叉施工而影响乙方正常施工。
2.4甲方未按本合同规定支付、工程进度款,乙方有权暂停施工,因此而造成的施工延误及一切损失由甲方承担。
2.5人力不可抗拒的因素而延误工期,或国家法规、政府制度要求停止施工。
3、乙方在以上情况发生后三天内,就延误的内容和因此发生的费用向甲方代表提出书面报告,甲方代表收到报告后应予签收并在三天内予以答复,不予签收或逾期不予答复的,乙方即可视为报告内容被确认。
四、工程质量标准,验收要求
1、乙方保证本工程的质量达到甲方招标要求。
2、乙方提供的原材料必须是投标中指定的品质、产地,同时有质量合格证。
3、在施工过程中,如果由于施工质量不符合规范和设计要求,甲方代表有权向乙方提出口头或书面返工要求,乙方必须及时返工补救,所发生的费用和工期延误,均由乙方负责。
4、乙方在本工程竣工验收前一周向甲方呈送要求竣工验收报告,甲方须一周内组织验收,甲方超过两周未验收则视为竣工验收合格。
5、乙方承担检测费用。(事先说明)
五、工地代表
权力和责任
1、甲方驻工地代表:
1.1 甲方任命的驻工地代表及其委托代理人,有权代表甲方签发有关工程联系单、验收单、结算付款单等,一经甲方代表签字即具有与甲方法人代表签字同等法律效力,若甲方代表易人,须提前五天书面通知乙方,其后任必须全面继续承担前任应负的责任。
1.2甲方代表或委托代理人的指令、联系单、通知须经本人签名,并以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后方生效。
1.3 甲方驻工地代表或委托代理人 人,姓名:
2、乙方驻工地代表:
2.1乙方任命委派的驻工地现场代表或委托代理人,有权代表乙方签发有关工程联系单、通知、验收单、结算付款单等,所签署的联系单、通知单、
验收单等具有法律效力,但与本合同条款相冲突的签单无效,以本合同为准。若乙方代表易人,须提前五天书面通知甲方,其后任必须全面继续承担前任应负的责任。
2.2乙方代表的联系单、验收单、须经本人签名,并以书面形式递交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名、收到时间方生效。
2.3乙方驻工地代表:姓名 。
六、甲方职责
1、监督总包单位完成基底施工,达到本合同对基底质量规定的要求,组织由甲方、监理方、总包方、乙方共同参加的基底质量验收,验收合格后乙方开始施工。
2、协调乙方提交的工程进度计划与总包方工程进度计划之间的配合。
3、按合同有关条款支付有关款项。
4、组织有关部门对工程进行竣工验收(包括中间工程验收),评定工程质量等级,签署工程验收单。
5、甲方未按合同要求支付乙方预付款及进度款,造成乙方实际发生的经济损失,按实补偿。
6、甲方凭乙方开出的发票总额出具地税完税证明给乙方。(该项只有甲方是总承包方时适用)
七、乙方职责
1、按照本合同规定进行材料采购,并实施施工。
2、向甲方提供施工方案贰份。
3、向甲方或总包方提供有关资料,现场施工人员名单。
4、按现行国家工程质量标准和甲方设计要求,保质保量按时完成合同范围内的工程项目。
5、接受甲方代表对施工准备、工程质量、工程进度、工程安全的检查和监督。
6、乙方施工期间必须采取严密的施工安全措施。
7、保证工程质量,工程须经工程所在地的质量检测部门验收合格。
8、提供质量保证:本合同规定工程质量质保期为自本合同的单项工程通过验收之日起计一年;质保期内,乙方承担由于质量问题造成不良后果的一切责任。
9、由于乙方原因,在施工中发生的安全事故和造成的损失,由乙方负责。
八、工程决算
1、工程单项竣工验收合格后,乙方须在一周内报交工程决算书。甲方收到决算后,应在二周内组织审核,如一月内未组织审核,则视同认可乙方所报的工程决算总价。
2、本合同中的工程单价,在工程施工方案和质量等级要求不变的情况下,不作任何变更。
3、遇到下列情况,经双方协商工程价款可作调整:
3.1实际工程量与工程预算发生变化时。
3.2经甲方认可的设计施工工艺方案变更时。
3.3确定的材料和实际使用材料发生变更时。
3.4其它应甲方要求,或乙方经甲方认可调整部份。
九、付款方式
1.每月30日双方核算实际施工量,并于次月 日前支付给乙方 %工程款。
2.每幢、区块完工后支付至该区块合同总造价的 。
3.每幢、区块保温单项竣工后,支付至该区块总造价的 。
4.完成决算后一周内支付至工程决算款95% 。
5.保质期一年,期满后,甲方应在乙方提出复查请求后的 5 天内配合乙方对工程质量进行复查,质量符合要求规范,甲方应在复查后 5日内向乙方一次性结清本合同总造价 5%的余款。若甲方在乙方提出复查请求后 15天内拒绝配合乙方对工程质量进行复查的,则视为复查质量符合要求规定,甲方应在上述期限届满后一次性结清本合同总造价 5% 的余款。
十、付款延误
1、甲方未能按本合同规定的条款支付工程进度款而影响工程施工进度,造成乙方的停工、误工损失应由甲方承担相关经济损失。
2、甲方未能及时支付工程进度款超过壹拾天,则乙方有权单方中止合同的履行。
3、上述款项甲方未按时支付的,应每逾期一天按应付款项的1‰支付逾期付款违约金给乙方。
十一、售后服务措施
1、乙方提供工程竣工验收合格之日起为期一年的免费维修保养期。维修保养期内,乙方免费提供保养,因非人为原因造成的损坏,全部由乙方免费提供维修,若由于甲方人为因素而造成的损坏,由乙方提供维修服务,维修成本费用由甲方支付。
十二、纠纷与仲裁
1、本合同未尽事宜,双方友好协商解决,必要时可签订补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。
2、任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第( )项的方式解决。
2.1向 仲裁委员会申请仲裁。
2.2向 人民法院起诉。
十三、不可抗力
1、不可抗力的范围按国家有关规定确定。
2、不可抗力产生的费用及延误的工期按国家有关规定执行。
十四、附则
1、本合同一式 2 份,;双方各执 1 份,合同与合同附件有同等法律效力。
2、本合同经双方代表签字,加盖公章或合同章后即生效。
3、本合同通过竣工验收、保修期满、工程款全部付清后本合同终止。甲方:乙方:日期: