下面是范文网小编分享的销售合同范本12篇 一份销售合同范本，供大家阅读。
销售合同范本1
需方：（以下简称甲方）供方 ： （以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就管件销售合同事宜协商一致，签定本合同，并严格履行。合同如下：
第一条：合同总价乙方严格按照甲方工程所需，供予甲方的产品及产品价格（详见附件），总货款为人民币 元。
第二条：验收方法乙方所供产品严格按照样品质量标准验收，并提供产品检验报告及合格证。
第三条：货款及结算方法
1、合同总价为人民币 元（此价格为不含税价格）。
2、货品到达当日且验收合格，甲方须付于乙方合同总价之 % ，为人民币 元。
第四条：交货规定
1.交货方式：甲方提供材料验收场地，保证货运道路畅通。
2.交货地点：
3.交货日期：
4.运 输 费：运费由 方承担，货品装卸由 方承担。
第五条：经济责任
（一）乙方责任1、货品品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责退货。（二）甲方责任 1、甲方如中途变更品种、规格、质量等，应偿付变更部分货款总值 %的罚金。 2、甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分总值 %的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。
3、甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之 付给乙方作为延期罚金。
4、乙方送货，如甲方拒绝验收接货，甲方应承担因此造成的损失、运输费用及罚金。
第六条：违约责任
1、本合同所订条款，甲、乙双方不得擅自注销或更改，如任何一方要求注销或变更合同视为违约，违约一方须向对方偿付违约部分总额 %的作为补偿金。
2、如确因不可抗力因素不能履行或延期履行本合同时，应及时通知对方。在取得对方主管部门同意后，本合同可以延期履行或部分履行。
第七条：其它约定
合同执行中发生纠纷，双方应首先协商解决，如协商不妥，可由任何一方向所在地工商行政管理局申请调解仲裁，也可向当地人民法院起诉。
本合同未尽事宜，由双方协商解决，另订附则附于本合同内，与本合同有同等法律效力。
本合同共一式二份，甲、乙双方各执一份。自双方签订盖章后生效，本工程结束后自动解除。
甲方： 乙方： （盖章） （盖章）
代表： 代表： 电话： 电话：
年月 日 年月日
销售合同范本2
甲方：
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》，经买、卖双方共同协商，签订本合同，并共同遵守。
一、产品明细
二、质量技术标准： 按厂家标准 产品包装： 按厂家标准
三、产品保修条款： 按厂家标准
四、交(提)货时间：20xx.7.6
五、交(提)货地点：
在卖方交货过程中，买方提出变更收货人的，应书面通知卖方变更后的收货人姓名、联系方式(通讯地址、身份证号、固定联系电话和邮政编码等)，卖方在收到前述买方书面通知之前有权向本合同所约定的收货人交货。收货人对卖方的行为(包括但不限于签字、确认或承诺)无争议地视为买方之行为。
五、货物签收：买方在收到货物后，应当立即对货物进行签收，并应在收货凭证上加盖其公章或收货专用章，以示确认收到合同项下货物。买方未履行本条签收义务，卖方有权拒绝交付合同项下货物，并不承担因此可能造成的延迟交货责任;同时卖方有权要求买方承担因此产生的仓储、再次运输、人员食宿等费用。
六、验收标准：按双方约定的包装和质量技术标准进行验收。
七、付款方式及期限： 15天内付完全款
八、违约责任：由违约方按照逾期交货或逾期付款金额的日千分之五承担违约责任，但违约金不得超过逾期交货或逾期付款金额的10%。由于此批货物是卖方专为买方而准备的，买方无故拒绝接受符合合同约定货物的(包括买方中途退货)，视为买方单方违约，应向卖方支付其拒绝接受部分(或中途退货部分)货款的 10% 作为违约金，并赔偿卖方因此造成的损失。
九、合同纠纷的解决方式：双方协商解决;协商不成的，任何一方均可向卖方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、所有权保留：双方一致同意：在买方未支付清全部合同款之前，此合同中所有货物的所有权归卖方所有。
如买方未能在合同约定的付款期限付清应付给卖方之款项，卖方有权收回货物，并不返还买方已付款项，同时不免除卖方向买方进一步要求赔偿损失的权利。
十一、合同签订地点：
十二、其他：
1、本合同须买卖双方盖公章或合同章后方可生效，双方均不得随意变更或解除合同。如一方需要变更合同，双方应就变更事项达成书面协议并盖公章或合同章确认，方可确认变更有效。如若双方就变更事项不能达成一致意见，提议变更方仍应依本合同约定继续履行，否则视为违约。
2、买方付款后如未能收到发票的，应在付款日之日起10个工作日内向卖方索要，否则视为买方已收到发票。
3、如果卖方在签订后发现买方或买方的关联公司对卖方或卖方的关联公司有超期欠款，卖方可终止履行本合同。
甲方(签章) 乙方(签章)：
代表(签名)： 代表(签名)：
日 期：日 期：
销售合同范本3
一、供方：(以下简称甲方) 需方：(以下简称乙方)
第二条 商品名称、种类、规格、单位、数量：
第三条 包装方式及包装品处理：按厂方标准，木箱。
第四条 1、交货方式：供方托运
2、交货时间： 年 月 日前
3、运输方式：汽车运输。
第五条 运输及保险费用负担：运输、装卸由供方负责
第六条 验收标准、方式：按GB79267926标准方法验收。
第七条 付款日期及结算方式：安装调试经双方共同验收合格后，七天内付清设备全款壹万捌仟元整(￥18000.00元)
第八条 本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向原告所在地人民法院提出诉讼。
第九条 合同执行期间，如因不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。
第十条 本合同双方签章之日起生效，在贷款未结算清 前机床所有权归供方。
第十一条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上与本合同具有同等效力。
第十二条 本合同一式六份，供方一份，需方五份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
销售合同范本4
甲 方：签订时间： 年 月日 乙 方：**** 签订地点：****
经甲、乙双方充分协商，本着自愿、平等、互惠互利的原则，就20xx年度啤酒供销事宜达成一致，特签订本协议：
第一条、甲方责任：
1、在本协议规定的有效期内，甲方向乙方提供四个以上品牌且高、中、低档价位兼有的啤酒，并保证是国家或省知名品牌。
2、在签订本协议前，甲方向乙方如实提供每一品牌原生产厂家下列文件及乙方要求的其它文件。产品生产许可证、卫生许可证、产品检验合格证、授权书（原件）及工商营业执照、卫生许可证、法人身份证件、产品报价单、酒类流通随附单（原件）并保证提供的上述文件真实准确。
3、甲方保证所供品种的稳定性和连续性，不能以任何借口和原因缓供、停供（消费者不认可的除外），并保证及时供货。
4、甲方承诺所供价格在**市区相对较低。特殊情况下的'价格变动，则需征得乙方同意后再做调整。
5、甲方需要在现有品种的基础上增加、减少或调换，都必须事先征得乙方同意并完备手续后方可进行。
6、因产品质量问题引起消费者的投诉或导致的责任事故，甲方受理投诉并承
担相应的法律和经济赔偿责任。
7、甲方允许乙方在特殊情况下自购部分啤酒以应特殊客人所需。
8、甲方前期向乙方一次性提供销售支持费 元。
9、甲方无偿提供啤酒展示柜。
10、甲方的一切促销行为都必须在国家法律法规允许的范围内进行。
第二条、乙方责任：
1、积极努力销售甲方提供的产品。
2、乙方定期向甲方提供相关销售数据及信息反馈。
3、甲方因产品销售不对路需调整产品，乙方不得再收取任何费用并积极配合。
第三条、销售方式：全部为乙方代销。
第四条、结款依据：以乙方实际销售数为依据。
第五条、结款时间：次月25日前，特殊情况除外。
第六条、其它：
1、如甲、乙双方任一方有任何违约行为，另一方有权单方终止本协议，并追究违约方赔偿其损失，必要时可向协议签订所在地法院提起诉讼。
2、如因乙方歇业、转让或其它原因不能继续销售甲方产品时，乙方须及时以书面形式通知甲方，并按月分摊比例退还甲方销售支持费。
3、本协议如有未尽事宜，双方友好协商解决。
4、本协议期限一年，自 年 月 日至 年 月 日。
5、本协议一式两份，甲、乙双方各一份，自签字之日起生效。
甲方（签字）： 乙方（签字）：
电话：电话：
开户银行： 开户银行：
账号：帐号：
销售合同范本5
卖方： (以下简称甲方)
买方： ____________________________ (以下简称乙方)
根据《合同法》和《微型计算机商品管理更换退货责任规定》的有关规定，经甲乙双方协商一致达成协议如下：
第一条 乙方向甲方订货总值为___________元的电脑，其配置标准、规格、总价等见下表：
名称：组装机
第二条 定货、交货及验收
1、定货日期为本合同签订之日。
2、交货日期: ____________________________
3、交货地点: ____________________________
4、付款方式：签订合同时，乙方向甲方交付：
(1)预付款_______元整。
(2)安装完毕，验收合格必须全部付清________元整。
6、验收方式：甲方向乙方说明电脑的配置，核对电脑配件品牌、型号和编号，开箱检验，正确调试，保证商品符合产品使用说明明示的配置和产品的质量状况，经乙方确认，当面向乙方交验商品，并介绍产品的使用、维护和保养方法以及三包方式，明示三包有效期，提供三包凭证、有效发货票、产品(选配件)合格证和使用说明。
第三条 质保规定
1、甲方对其所配置的电脑产品各选配件，按生产商提供的质保期为准，向乙方提供质保服务。
2、整机三包有效期内出现质量问题，甲方负责在______日内免费维护、修理，并保证修理后的商品能正常使用30天以上，主要部件三包有效期内出现故障，甲方负责在______日内免费修理或免费更换新的主要部件(包括工时费和材料费)。
3、自售出之日起7天内，售出的计算机整机或配件出现性能故障时，乙方可选择退货、换货或修理，乙方要求退货时，甲方负责免费为乙方退货，并按发货票价格一次退清货款。
4、自售出之日起三个30月之内，无论哪一台售出的计算机整机或配件出现性能故障时，乙方可选择换货或修理。乙方要求换货时，甲方负责______日内为乙方调换新的同型号同规格商品;同型号同规格商品停产时，负责调换新的不低于原产品性能的同品牌商品，部件差价由乙方负担。
本合同一式二份，未尽事宜双方协商解决，如解决不成，可在当地法院起诉。
联 系 电 话(甲方)：_______________________________ 联 系 地 址(甲方)：_______________________________ 联 系 电 话(乙方)：
年月日：
销售合同范本6
甲方(买方)： 乙方(卖方)：
根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方购买乙方产品事宜达成以下条款：
第一条 乙方所提供的产品及费用清单服装销售合同。
甲方支付剩余款项。服装销售合同。
第三条 交货期：自收到甲方预付款之日起 日内到达甲方指定地点。 第四条 交货地点、费用承担及所有权转移：乙方通过物流发运到甲方指定地点，运费由乙方承担;货物所有权自甲方签收之日起转移，运输途中产品的损毁由乙方自行承担。
第五条 乙方应做好适合物流运输的产品包装，并随货附《货物清单》(加盖合同章)，详细注明产品规格及数量，甲方根据货物清单内容验收货物。
第六条 甲方自收到货物起7日内可对产品的规格、数量等产品信息提出异议，乙方必须在3日内答复并提出解决方案，否则甲方有权退货并要求乙方承担所有的费用。
第七条 质量保证：
1、乙方承诺甲方所购买的产品质量和乙方提供的样品一致，口感有微小差异属于正常。服装销售合同。
2、乙方提供的所有产品必须符合国家有关部门的质量要求，如出现质量问题假一赔十，给甲方造成危害和损失的承担赔偿责任。
第八条 违约责任：
在合同履行期间，乙方延期交货(除双方协商同意免除外)，每延期1日按合同总金额的2%承担违约责任。服装销售合同。
第九条 争端的解决：
合同履行过程中出现的一切争端，双方应友好协商解决，协商不成的，任意一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
第十条 合同生效及其他：
1、本合同未尽事宜，经双方协商后作出书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
3、本合同自双方授权代表签字、单位盖章、预付款到达乙方指定账户之日起生效。
购货单位(甲方)：________(公章)供货单位(乙方)：________(公章)
代表人：______________________代表人：______________________
开户银行：______________________开户银行：______________________
帐号：__________________________帐号：__________________________
电话：__________________________电话：__________________________
____年__月__日
销售合同范本7
签订时间：
签订地点：
甲方： 乙方：(工厂)
地址： 地址：
法定代表人： 电话： 法定代表人： 电话：
丙方：(外商)
地址：
授权代表： 电话：
鉴于：
1、乙丙双方经友好协商，同意由乙方向丙方购买本协议及本协议所涉及合同项下的货物;且
2、乙方委托甲方向丙方进口上述货物，但出于某些技术上的原因，甲、乙双方于年月日就该批货物签订了号《买卖合同》(以下称销售合同)而非代理进口合同;且
3、乙方授权甲方就上述货物以甲方名义(而非乙方名义)与丙方于年月日签订了号《进口合同》(以下称进口合同且
4、甲乙丙三方均知悉并同意上述情况及做法：
甲乙丙三方就上述销售合同及进口合同中的某些问题，经友好协商，达成一致，兹签订本协议书。
甲、乙、丙三方同意：
1、如乙方未按照销售合同的规定将全部货款(分批交货、分批付款的，指每批货物的全部货款)付至甲方，甲方无义务按进口合同的规定向丙方支付任何货款，且免除任何有关延迟付款的违约责任，丙方无权依进口合同向甲方追索(究)任何货款(违约责任)。
2、甲方对有关货物的质量不承担任何责任。如乙方对货物质量有任何异议，应自行与丙方协商处理，而无权依销售合同向甲方追究任何违约责任;如需退换货，乙方可委托甲方办理，手续费另计。
3、丙方保证交付所给甲方的货物在产地，规品、数量等方面与进口合同的规定严格一致;如有不符，丙方应承担所有法律责任并赔偿甲方因此而遭受的海关处罚。
4、如销售合同及进口合同的规定与本协议不符，以本协议的规定为准。
甲方：
授权人签字：
盖章：
乙方：
授权人签字：
盖章：
丙方：
授权人签字：
盖章：
供方：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________
需方：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________
销售合同范本8
合同编号： 购货单位（甲方）供货单位（乙方）
一、产品名称、规格型号、数量、金额、供货时间：音箱匹配，保证系统最佳状态运行。
三、供货方式：乙方按以上设备要求供货并送到甲方指定现场，费用自理。
四、安装方式：在甲方指定位置安装、调试，并与甲方已施工线路、音箱系统连接，保证整个系统合理运行，并培训甲方工作人员正常使用。
五、乙方对质量负责的条件及期限：所供产品质量保证期为一年，期间因设备、安装、调试原因造成的故障，乙方及时免费维修；因甲方使用不当造成的损害，乙方派人维修，费用由甲方负担。甲方也可自行维修；
六、付款方式：设备正常运行后一次付清。
七、违约责任：按《合同法》执行。
八、本合同一式四份，自双方签字盖章之日起生效
九、其他约定事项：因产品本身质量、安装、调试问题造成的损失，责任由乙方承担。
销售合同范本9
供方：(以下简称甲方)
需方：(以下简称乙方)
1.在平等互利原则基础上，双方友好协商，同意按照适用《合同法》签订并执行本合同。 产品名称、数量、金额：
2.质量标准及交货检验：质量符合国际(GB1353-20xx)二等玉米标准。容重≥680g∕1，水分≤15%，杂质≤1%，焦糊粒≤1%，不完善粒≤8%，无发热、虫蛀现象，色泽气味正常。
3.交货地点：大连北良港平仓交货。
4.交货时间：20xx年10月01日前，如遇不可抗拒力时间顺延。
5.计重、包装：以双方实际交货数量为合同结算数量，散装。
6.付款及期限：双方根据合同执行进度在合同生效之日起两个工作日内预付500万货款并 于九月底前把货装完后三日内结清余款，供方提供全额增值税专用发票。
7.合同有效期：至货款两清为止。
8.合同责任：按《中华人民共和国合同法》办理。本合同执行过程中适用不可抗拒力以及 有关法律规定的免责条款;执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。如协商不成提 交原告所在地人民法院诉讼。
本合同一式两份，双方签字盖章生效;未尽事宜，双方协商解决。传真件有效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
销售合同范本10
甲方：xx华天米业有限公司
乙方：
经甲、乙双方友好协商，自愿签订购销合同，就甲方出售给乙方商品达成如下协议：
一、产品名称： 。
二、 质量标准： 。
三、 数量： 吨。
四、 价格： 元/斤。
五、 总金额：（大写） （小写）：￥ 。
六、 运费 元 （由乙方直接支付运输公司）。
七、 包装、运输及精米质量的具体要求：
（一）精米包装应符合国家相关包装物的规定。
（二）执行《关于解决公路粮食运输散落问题的通知》，确保在装卸及运输环节中不散不漏。
八、 交货时间： 年 月 日
九、 交货地点： 。
十、 货款结算：不含运费壹拾陆万陆仟肆佰元整，七日内结清账款。
十一、 解决争议：本合同在履行中发生任何争议，双方可通过友好协商解决，如协商不成，双方同意提交本合同发货地人民法院予以裁决。
十二、法律效力：双方一致同意上述条款。对本合同的修改必须用书面形式，并经双方签字盖章，方可生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方（全称）：绥化华天米业有限公司
单位地址：黑龙江省绥化市北林区连岗乡
委托代表人：
开户银行： 中国工商银行绥化市北林支行
帐号：0912034029221039768
税号：231202052886907
电话：010-83131230
传真：010-83131227
年 月 日
乙方（全称）：
单位地址：
委托代表人：
开户银行：
帐号：
税号：
电话：
传真：
年 月 日
销售合同范本11
第一条 项目建设依据
出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于___________地块的国有土地使用权。
该地块【国有土地使用证号】【城镇建设用地批准书号】为：______________________________，土地使用权面积为：___________，买受人购买的商品房（以下简称该商品房）所在土地用途为：___________，土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日止。
出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房【地名核准名称】【暂定名】为：_________，建设工程规划许可证号为：___________，建筑工程施工许可证号为：___________，建设工程施工合同约定的开工日期为：______________，建设工程施工合同约定的竣工日期为：___________________。
第二条 基本情况
该商品房的用途为【普通住宅】【经济适用住房】【公寓】【别墅】【办公】【商业】【】：________。【层高】【净高】为：________米，【坡屋顶净高】最低为：________米，最高为：_______米。该商品房朝向为：_______________。有______个阳台，其中________个阳台为封闭式，________个阳台为非封闭式。
第三条 抵押情况
1、该商品房所分摊的土地使用权及在建工程均未设定抵押。
2、该商品房所分摊的土地使用权已经设定抵押，抵押权人为：____________，抵押登记部门为：______________________，抵押登记日期为：_____________。
第四条 计价方式与价款
1、按照套内建筑面积计算，该商品房单价每平方米______元人民币，总金额_____仟_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元人民币整（大写）。
2、按照建筑面积计算，该商品房单价为每平方米__________元人民币，总金额_____仟_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元人民币整（大写）。
3、按照套（单元）计算，该商品房总价款为_____仟_____佰_____拾_____万_____仟_____佰____拾______元人民币整（大写）。
第五条 付款方式及期限
1、一次性付款。
2、分期付款。
3、贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的_____%，其余价款可以向___________银行或住房公积金管理机构借款支付。
第六条 出卖人保证该商品房没有产权纠纷，因出卖人原因造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担相应责任。
第七条 ：设计变更的约定
（一）经规划行政主管部门委托的设计审查单位批准，建筑工程施工图设计文件的下列设计变更影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在设计审查单位批准变更之日起10日内，书面通知买受人。
（二）买受人应当在通知送达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人逾期未予以书面答复的，视同接受变更。
（三）买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起____日内退还买受人已付房款，并按照____________利率付给利息。买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协议。
第九条 逾期付款责任
（1）逾期在_____日之内，自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之_____的违约金，并于实际支付应付款之日起_____日内向出卖人支付违约金，合同继续履行。
（2）逾期超过_____日（该日期应当与第（1）项中的日期相同）后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人应当自解除合同通知送达之日起_____日内按照累计的逾期应付款的_____%向出卖人支付违约金，并由出卖人退还买受人全部已付款。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意后，合同继续履行，自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之_____（该比率应当不小于第（1）项中的比率）的违约金，并于实际支付应付款之日起_____日内向出卖人支付违约金。
第十条 ：交付条件
1、该商品房已取得规划验收批准文件和建筑工程竣工验收备案表。
2、有资质的房产测绘机构出具的该商品房面积实测技术报告书。
3、出卖人已取得了该商品房所在楼栋的房屋权属证明。
第十一条 市政基础设施和其他设施的承诺
1、市政基础设施：
2、其他设施
第十二条 逾期交房责任
（1）逾期在_____日之内（该时限应当不小于第十条第（1）项中的时限），自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付已交付房价款万分之_____的违约金（该违约金比率应当不小于第十条第（1）项中的比率），并于该商品房实际交付之日起_____日内向买受人支付违约金，合同继续履行。
（2）逾期超过_____日（该日期应当与第（1）项中的日期相同）后，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起_____日内退还全部已付款，并按照买受人全部已付款的_____%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之______（该比率应当不小于第（1）项中的比率）的违约金，并于该商品房实际交付之日起_____日内向买受人支付违约金。
第十三条 面积差异处理
1、根据第五条按照套内建筑面积计价的约定，双方同意按照下列原则处理：
（1）套内建筑面积误差比绝对值在3%以内（含3%）的，据实结算房价款。
（2）套内建筑面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。
2、根据第五条 按照建筑面积计价的约定，双方同意按照下列原则处理：
（1）建筑面积、套内建筑面积误差比绝对值均在3%以内（含3%）的，根据实测建筑面积结算房价款。
（2）建筑面积、套内建筑面积误差比绝对值其中有一项超出3%时，买受人有权退房。
第十四条 商品房质量、装饰、设备标准的约定
1、该商品房地基基础和主体结构质量经检测不合格的，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起______日内退还全部已付款，并按照___________利率付给利息，给买受人造成损失的由出卖人承担赔偿责任。因此而发生的检测费用由出卖人承担。
2、该商品房室内空气质量经检测不符合国家标准的，自该商品房交付之日起_______日内（该时限应当不低于60日），买受人有权退房。买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起______日内退还买受人全部已付款，并按照___________利率付给利息，给买受人造成损失的由出卖人承担赔偿责任。因此而发生的检测费用由出卖人承担。
第十五条 共有权益的约定
1、该商品房所在楼栋的屋面使用权归全体产权人共有。
2、该商品房所在楼栋的外墙面使用权归全体产权人共有。
第十六条 前期物业服务
（一）出卖人依法选聘的物业管理企业为：__________，资质证号为：__________。
（二）前期物业管理期间，物业服务收费价格为__________/月、平方米（建筑面积），由物业管理企业按照【年】【半年】【季】收取。价格构成包括物业区域内保洁费、公共秩序维护费、共用部位共用设施设备日常维护费、绿化养护费、综合管理费、__________、__________、__________。
第十七条 争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决。协商或调解不成的，按照下列第______种方式解决：
1、提交____________仲裁委员会仲裁。
2、依法向人民法院起诉。
第十八条 本合同自双方签字（盖章）之日起生效，未尽事项，双方可以另行签订补充协议。对本合同的变更或解除，应当采用书面形式。本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十九条 本合同及附件共______页，一式______份，具有同等法律效力，其中出卖人______份，买受人______份，______份，______份。
第二十条 自本合同生效之日起30日内，由出卖人向__________申请办理该商品房预售合同登记备案手续。出卖人自本合同生效之日起30日内未申请预售登记的，买受人可以申请预售登记。预售的商品房已抵押的，预售登记应当由出卖人和买受人双方共同申请。
销售合同范本12
需方：****************(以下简称甲方)
供方：**************(以下简称乙方)
1.购销产品安装一览表
合同编号 ：********** 签订时间：*****年**月**日
2. 质量要求，技术标准，供方对质量负责的条件和期限：
供方对本工程所供应产品，对质量负全部责任，并对质量保证达到国家石材检测的质量标准验收。石材必须涂刷进口防护液，产品规格，型号，必须按现场技术人员翻样图纸加工，并配合现场技术人员翻样工作，材质以双方确认的样品为准，对角线尺寸偏差-0.5mm,板面几何尺寸-0.5mm,平整度应符≮0.3mm,板厚度≮0.3mm。所供合同产品要求表面一致无差，几何尺寸，平整度应符合规范要求，磨边定厚，挂件开槽必须按规范要求。表面无缺陷，保质期为两年。所供产品符合国家环保法规要求，并提供材质检测证明。在供应出现质量问题，供方不得以各种理由为借口必须无条件在三内更换不合格产品。在保质期内出现质量问题，供方赔偿一切由质量问题所造成的经济损失。
3. 交(提)货地点，方式：
供方负责将合同产品送到北京港源建筑装饰工程有限公司中国医大一院5#楼工地，并负责卸车，供方自行解决装卸事宜，一切运杂费用含在本合同单价之中，车辆进入现场要减速慢行，严禁野蛮装卸，卸货过程要码放整齐。
4. 合理损耗及计算方法：
按验收合格产品的实际数量计算，以项目部负责人收料凭证签字为准。计算方法按工程板实际尺寸计算。
5. 包装标准，包装物的供应与回收：
在保证产品质量的情况下供方自行选择包装物，包装物费用含在合同单价中，包装物的回收权属需方，由供方回收到需方指定地点，需方项目经理部根据固体废物控制作业指导书负责处理。
6. 验收标准，法及提出异议期限：按本合同第二条执行验收，产品供应验收过程中出现不合格品，供方负责在规定时间内退换产品，所发生的全部费用由供方承担。所有合同产品由需方，供方，监理，甲方，共同验收，(限交货一天内)并由需方出具质量验收证明，在结算时无质量验收证明，一律不给予结算，提出异议期限在保质期内均有效。
7. 结算方式及期限：
合同生效时，需方支付叁拾万元定金( 圆柱或异型需付50%的预付款 *******元 ),供方组织货源进行加工，按批送货，其他款项待供方把合同产品数量分批送到工地后，需方 进行分批结算(但甲方也就建设方工程款到需方账户后三日内支付)。按甲方也就建设方支付石材货款方式支付。磨边款也一样。若需方不能按时支付，供方拒绝供货，所引起后果由需方负责，合同单价必须由甲方也就建设方确认证明，如甲方也就建设方对确认单价调整需方进行相应调整，质保金留5%，待保质期满后没有质量问题一次付清保质金，所有货款结算时供方必须提供发票。*此合同是供方给需方让利15%以后的价格*。
8. 如需提供担保，另立合同担保书，作为合同附件。
9. 违约责任：
违约方负责赔偿因违约给守约方造成的直接和间接经济损失。含产品质量，退换时间，供应时间等影响的各种因素。
10. 解决合同纠纷的方式：
双方协商解决，协商不成诉讼到工程所在地人民法院判决。
11. 其他约定事项：
① 签订合同之日起二十天内第一批货送到工地，要求供方负责将合同产品限在09年11月底前全部供应齐其它除外，如供方不按规定时间供货，影响工程进度，每延误一天按合同总额1%罚款，累此计算。
②合同产品供方必须提供材质检测报告和合格证明，环保证明，进口材报验证明等对该工程所提供的有效证明文件。
③合同产品需经工地质量检查员签订材质验收证明，作为结算依据。
④地面理石铺装完工后出现渗水和印水现象，供方必须负责由此引起的经济责任。产品如需要供方提供技术和售后服务的，供方必须满足需方要求。
⑤在合同执行期间所发生变更或其他原因，影响合同执行时，双方必须用文字或补充合同(协议)经双方确认方可有效。
⑥供方在签订合同时提供个人身份证和供方营业执照复印件。
⑦供方联系人(电话)：***************
12. 工期要求：在符合施工条件的前提下，必须在需方所订之日全部到施工现场。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日